LOTE N° 1 - PILAR
Item | Código de Catálogo | Descripción Rubro | U.M. | Cant. |
TRABAJOS PREVIOS | ||||
1 | 72131601-002 | TRABAJOS PREVIOS. Cartel de Obra 0,80 x 1,20 m | un | 1,00 |
2 | 72131601-002 | TRABAJOS PREVIOS. Protección de pisos con madera terciada en Sala de lectura | m2 | 60,00 |
3 | 72131601-002 | TRABAJOS PREVIOS: Fumigación contra termitas | Gl | 1,00 |
APUNTALAMIENTO Y CONTENCIÓN | ||||
4 | 72153901-001 | APUNTALAMIENTO Y CONTENCIÓN. Apuntalamiento y contención (permanente) del SECTOR C indicado en los planos de intervención. Incluye Diseño, Dimensionamiento, Provisión y colocación según Especificaciones Técnicas.(superficie medible en planta, tener en cuenta que incluye de piso a techo) | m2 | 75,00 |
DESMONTES y DEMOLICIONES | ||||
5 | 72101603-9999 | Desmonte de cubierta y todos sus componentes com recuperación, en el sector de la sala de lectura. Incluye desmonte de canaletas. | m² | 67,00 |
6 | 72101601-002 | Desmonte de Cielorraso existente en Sala de Lectura | m² | 67,00 |
7 | 72131601-008 | Retiro de revoque deteriorado y/o incompatible con el soporte. | m² | 240,00 |
8 | 72103003-001 | Demolición de piso cerámico en sector posterior a Sala de Lectura Biblioteca (pieza donde està el baño actual a demoler) | m2 | 31,00 |
9 | 72103003-001 | Demolicion de puerta y ventana existente en sector posterior a Sala de lectura | Gl | 1,00 |
10 | 72103003-001 | Demolición de baño existente, incluye el desmonte de todos los componentes. | gl | 1,00 |
11 | 70111503-002 | Desmonte de arbol existente en sector de construccion del baño (incluye desmontar la raiz) | gl | 1,00 |
TRABAJOS DE RESTAURACIÓN | ||||
CIMIENTOS | ||||
12 | 72131601-003 | CONSOLIDACION DE CIMIENTO. Submuración de muro en Sala de Lectura según especificaciones técnicas. | ml | 12,00 |
EN MUROS | ||||
13 | 72101703-011 | Restauración de lesiones en el soporte murario según modalidades de intervención. Incluye todos los trabajos complementarios necesarios. | m2 | 60,00 |
14 | 72131601-006 | Aislacion horizontal de muro (sector de submuración) | ml | 12,00 |
15 | 72131601-006 | Aislaciones en superficie de fachada (en molduras de fachada) | ml | 34,00 |
16 | 72131601-006 | Aislacion de muro en union de techos/canaletas con parapetos con impactl y tramafix | m2 | 27,60 |
17 | 72131601-008 | Reconstrucción de Revoque exterior fachada simil existente, incluye la reconstrucción de buñas y salpicado | m2 | 102,00 |
18 | 72131601-005 | Restauración y consolidación de molduras y elementos ornamentales en fachada | ml | 34,00 |
19 | 72131601-005 | Cerramiento necesario con pared de 0,15 en sector de puerta y ventana a demoler | Gl | 1,00 |
20 | 72131601-008 | Revoque interior simil existente. | m2 | 95,00 |
21 | 72131601-008 | Revoque exterior simil existente. | m2 | 62,00 |
ABERTURAS. | ||||
22 | 72131601-010 | ABERTURAS. Restauración y /o introducción de aberturas nuevas idem existente Puerta P1. Incluye marco, dintel, hojas, y todos los accesorios existentes y faltantes. Identificación, inventario y registro operativo; Apuntalamientos necesarios para el proceso de trabajo.Desmonte y recolocación; Restauración de componentes según modalides de intervención; Aislación de partes adosadas y/o embutidas en el muro; reconstrucción de elementos faltantes; Restauración y/o reposición de herrajes y accesorios idem originales; tratamientos de terminación y protectores; Nivelación, ajustes y reposicionamiento. | m2 | 4,60 |
23 | 72131601-010 | ABERTURAS. Restauración y /o introducción de aberturas nuevas idem existente Puerta P2. Incluye marco, dintel, hojas, y todos los accesorios existentes y faltantes. Identificación, inventario y registro operativo; Apuntalamientos necesarios para el proceso de trabajo.Desmonte y recolocación; Restauración de componentes según modalides de intervención; Aislación de partes adosadas y/o embutidas en el muro; reconstrucción de elementos faltantes; Restauración y/o reposición de herrajes y accesorios idem originales; tratamientos de terminación y protectores; Nivelación, ajustes y reposicionamiento. | m2 | 2,00 |
24 | 72131601-010 | ABERTURAS. Restauración y /o introducción de aberturas nuevas idem existente Puerta P3. Incluye marco, dintel, hojas, y todos los accesorios existentes y faltantes. Identificación, inventario y registro operativo; Apuntalamientos necesarios para el proceso de trabajo.Desmonte y recolocación; Restauración de componentes según modalides de intervención; Aislación de partes adosadas y/o embutidas en el muro; reconstrucción de elementos faltantes; Restauración y/o reposición de herrajes y accesorios idem originales; tratamientos de terminación y protectores; Nivelación, ajustes y reposicionamiento. | m2 | 3,50 |
25 | 72131601-010 | Ventana corrediza con vidrio templado y perfileria de aluminio anodizado 0,90 x 1,20 m | m2 | 1,08 |
26 | 72131601-010 | Abertura: puerta de vidrio templado y perfilería de aluminio anodizado 1,00 x 2,1 m según planos y Especificaciones Técnicas, con freno hidráulico | Un | 1,00 |
PISOS INTERIORES | ||||
27 | 72131601-009 | Reconstrucción de los pisos y zocalos de layota nacional, en los sitios afectados y sectores dañados de la Sala de lectura, con piezas idénticas a las existentes. Inclye preparación de base, provisión, colocación, terminaciones. | m2 | 20,00 |
28 | 72131601-009 | Contrapiso y piso cerámico tipo layota nacional idem existente al piso en sala de lectura (incluye zócalos) | m2 | 31,00 |
TECHO | ||||
29 | 72101601-001 | Cubierta nueva. Restauración para su reutilización del maderamen existente; Introducción de nuevos componentes (tirantes, contravigas y refuerzos que sean necesarios, de madera, hierro u otros); cubierta de chapa metálica termoacustica con alma de isopor 5 mm | m2 | 70,00 |
30 | 72101601-001 | Reparación de cubierta de tejas españolas | m2 | 33,00 |
INSTALACION ELECTRICA | ||||
31 | 72102201-002 | Tablero general. Incluye Provisión, colocación y conexión de todos los componentes. | gl | 1,00 |
32 | 72102201-002 | Bocas de Luces y Ventiladores de techo | boc | 33,00 |
33 | 72102201-002 | Tomas | boc | 12,00 |
34 | 72101903-001 | Adecuación de estructura metálica, soporte de guías de luminaria, incluyendo refuerzo estructural del soporte, para su reutilización en la sala de lectura. | gl | 1,00 |
35 | 72102201-9998 | Provisión y colocación de artefactos de iluminación interiores del tipo fluorescentes 2 tubos LED 18 W | un | 14,00 |
36 | 72102201-9998 | Provisión y colocación de artefactos de iluminación exteriores adosado a la pared con lamparas led 15 w. Sector patio | un | 6,00 |
37 | 72102201-9998 | Provisión, colocación e instalación de artefactos de iluminación exteriores. Proyector led 30 W Sector fachada | un | 10,00 |
38 | 72102201-9997 | Desmonte y recolocacion de ventiladores de techo existentes | un | 3,00 |
DESAGUE PLUVIAL | ||||
39 | 72101510-005 | Sector sala de Lectura - Canaleta embutida; según planos y Especificaciones Técnicas. | ml | 17,00 |
40 | 72101510-005 | Sector sala de Lectura - Caños de bajada de 100mm | ml | 9,00 |
41 | 72101510-005 | Sector sala de Lectura - Registros de 50x50, con tapa bandeja revestida c/piso | un | 2,00 |
42 | 72101510-005 | Sector sala de Lectura - Caños de PVC 100mm enterrados, salida a la calle, incluye arreglo de vereda por colocacion de caños | ml | 8,00 |
43 | 72101510-005 | Sector sala de Lectura - Ducto de mampostería, incluye revoque c/aislación | m2 | 4,80 |
44 | 72101510-005 | Sector sala posterior a sala de Lectura - Canaleta de borde | ml | 7,00 |
45 | 72101510-005 | Sector sala posterior a sala de Lectura - Caño de bajada de PVC 100 | ml | 3,00 |
46 | 72101510-005 | Sector sala posterior a sala de Lectura - Registros 30 x 30 cm tapa de rejilla metálica | un | 1,00 |
47 | 72101510-005 | Sector sala posterior a sala de Lectura - Caños de PVC 100mm enterrados, salida a la calle, incluye arreglo de vereda por colocacion de caños | ml | 4,00 |
PINTURAS | ||||
48 | 72131601-012 | Pintura de paredes a la cal con fijador interior/exterior | m2 | 230,00 |
49 | 72131601-012 | Pintura de paredes al latex interior/exterior | m2 | 125,00 |
50 | 72131601-012 | Pintura sintetica satinol de aberturas de madera. | m2 | 149,00 |
51 | 72131601-012 | Pintura al sintético, satinado, color a definir, en rejas y porton | m2 | 42,00 |
52 | 72131601-012 | Pintura sintetica de estructura de techo (satinol) | m2 | 60,00 |
53 | 72131601-012 | Pintura sintetica (satinol) de techo | m2 | 33,00 |
54 | 72131601-012 | Pintura al sintetico satinado de canaletas y caños de bajada | ml | 27,00 |
55 | 72131601-012 | Pintura impermeabilizante en paredes exteriores internas de parapetos | ml | 45,00 |
SANITARIO NUEVO | ||||
56 | 72131601-003 | Cimiento de piedra bruta | m³ | 1,75 |
57 | 72131601-005 | Mamposteria de nivelación de 0,30 con ladrillos comunes | m² | 1,85 |
58 | 72131601-006 | Aislación Horizontal de muros 0,39 m - 3 caras | ml | 8,05 |
59 | 72131601-005 | Mamposteria de elevación de 0,15 con ladrillos comunes | m² | 21,00 |
60 | 72131601-005 | Envarillado de muros con 2 varillas de 8 mm altura marcos | ml | 8,05 |
61 | 72131601-008 | Revoque interior y exterior 1:4:16 con hidrofugo | m² | 42,00 |
62 | 72131601-009 | Contrapiso de hormigón de cascotes e=7cm. (min) | m² | 10,00 |
63 | 72131601-009 | Carpeta de cemento alisado para piso ceramico | m² | 10,00 |
64 | 72131601-009 | Piso cerámico de alto transito PI4 30 x 30 blanco | m² | 7,00 |
65 | 72131601-009 | Piso de cemento alisado con endurecedor superficial | m² | 3,00 |
66 | 72102508-003 | Revestimiento con azulejos 15x15cm calor blanco h=2,10m | m² | 7,50 |
67 | 72131601-007 | Techo de chapas onduladas zincalum N° 27 con estructura metalica | m² | 7,00 |
68 | 72101601-002 | Cielorraso de placas de yeso tipo durlock c/junta tomada | m² | 7,00 |
69 | 72102508-003 | Azulejo 20 x 30 calor blanco h=2,10m | m² | 19,50 |
70 | 72131601-012 | Pintura: exterior Latex color a definir | m² | 16,00 |
71 | 72131601-012 | Pintura: interior Latex color blanco | m² | 3,50 |
72 | 72131601-012 | Pintura: de cielorraso Latex color blanco con enduido | m² | 7,00 |
73 | 72131601-012 | Pintura: de canaleta de bajada c/ sintetico color grafito claro | ml | 3,50 |
74 | 72131601-012 | Pintura: de marco y puerta placa con esmalte sintetico color bege | m² | 5,50 |
75 | 72101510-005 | Desague pluvial: canaleta embutida y de bajada, Chapa N° 24, desarrollo 0,80 m | ml | 7,00 |
76 | 72101510-007 | Desague cloacal interior Baño | Gl | 1,00 |
77 | 72101510-007 | Desague cloacal exterior: C.I., C. Séptica, Pozo Ciego, Cañerías | Gl | 1,00 |
78 | 72131601-011 | Agua corriente agua fría interior y exterior en baño | Gl | 1,00 |
Artefactos, griferías y accesorios | ||||
79 | 72101510-9998 | - Inodoro con cisterna baja color blanco con tapa de plastico acolchada | Un | 1,00 |
80 | 72101510-9998 | - Lavatorio mediano de colgar color blanco (sin pedestal) | Un | 1,00 |
81 | 72101510-9998 | - Espejos en baños 0,40 m x 0, 60 m | Un | 1,00 |
82 | 72101510-9998 | - Dispensadores: 1 de Jabon Liquido, 1 de toalla de papel, 1 de rollo de papel y 1 percha simple de acero inox | Gl | 1,00 |
83 | 72101510-9998 | - Accesorios para baño discapacitados (una barra de asimiento fijo y una barra de asimiento rebatible) | Gl | 1,00 |
84 | 72101510-9998 | - Canilla cromada para lavatorio pico alto 1/2" | Un | 1,00 |
85 | 72101510-9998 | - Canilla cromada para patio con pico manguera | Un | 1,00 |
86 | 72102201-002 | Instalación Electrica: Cableado, llaves y tomas Interior baño | bca. | 3,00 |
87 | 72102201-002 | Instalación Luminarias: Spot simples embutidos c/lámparas a rosca LED 15 w Interior Baño | Un | 2,00 |
88 | 72102601-001 | Carpinteria de madera: Puerta Placa 1,00X2,10m com marco de 0,15, contramarco, herrajes y cerradura para interior | Un | 1,00 |
89 | 72101903-001 | Carpinteria metalica: Ventana Pivotante 0,60 x 0,45 m. con marco en perfil de aluminio y vidrio templado traslucido | Un | 1,00 |
90 | 72101903-001 | Carpinteria metalica: Ventana Fija 1,00 x 0,50 m. con marco en perfil de aluminio y vidrio templado traslucido | Un | 1,00 |
VARIOS | ||||
91 | 72131601-013 | Limpieza y Retiro de escombros durante los trabajos | gl | 1 |
92 | 72131601-013 | Limpieza final de obra (incluye retiro de yuyos en piso alisado de cemento del patio ) | gl | 1 |
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Estas Especificaciones son generales y contempla la totalidad de rubros de los diferentes tipos de obras a ejecutarse.
Queda expresamente aclarado que EL CONTRATISTA está obligado a considerar y ejecutar todos los rubros que se encuentran previstos en los planos o en las especificaciones técnicas, por más que no figure en la planilla o aquellos que figuren en la planilla, y no en los planos y/o aquellos que sean parte de los procedimientos de trabajo propiamente para la adecuada ejecución de los rubros, y no podrá reclamar pago adicional por los mismos.
Los rubros que figuran como global y como unidad, abarcan la totalidad de las obras necesarias para su realización, es decir, ninguna de sus partes componentes se incluyen en otros rubros.
Todos los materiales de obra se ajustarán estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberán ser previamente aprobados por el Fiscal antes de su uso.
Para la ejecución de los trabajos a realizarse, EL CONTRATISTA proveerá la totalidad de los materiales, mano de obra, equipos, coordinación y tecnología, etc., necesarios para ejecutar las obras que se describen en los Planos, Planilla de Cómputo y Presupuesto, Especificaciones Técnicas y documentos contractuales.
En todos los casos, aunque no se especifique en cada rubro, la empresa es responsable de la provisión, montaje, monitoreo durante el tiempo de uso, desmonte y retiro de todas aquellas estructuras y elementos de uso temporal.
Todos los componentes del edificio, sean o no parte de la intervención serán responsabilidad total de la contratista. La misma deberá responder y hacerse cargo de cualquier daño.
CAPITULO I. CONSIDERACIONES GENERALES.
Todos los ítems e indicaciones incluidos en el CAPÍTULO 1 son condiciones generales que el contratista debe cumplir, estén indicados o no como un ítem en la planilla de cómputo y presupuesto, por lo cual NO implican costos adicionales.
A.- Introducción
Las obras se contratarán por su MONTO TOTAL, determinado a partir de las cantidades y los precios unitarios que consten en la Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto.
Se entenderá que los precios de la Oferta incorporan todos los costos en que se tengan que incurrir para ejecutar las obras, conforme a las Especificaciones Técnicas, a los planos y a las normas y principios de ejecución de general aceptación, aún cuando dichos costos no corresponden directamente a los rubros y/o cantidades especificadas en la Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto.
La Empresa Contratista tomará a su cargo la provisión de materiales, mano de obra, plantel, equipo y toda otra provisión o trabajo que directa o indirectamente resulte necesaria para la ejecución de las Obras, en forma completa con arreglo a su fin.
Alcance de la Documentación
La presente documentación tiene por objeto definir las Especificaciones Técnicas con que deben realizarse los rubros que consten en la Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto. Esta documentación técnica complementa los planos y sirve de base tanto para la cotización de los trabajos como para ejecutarlos. Se aclara que la presente documentación es parte integrante del Contrato y el incumplimiento de cualquiera de sus indicaciones podrá ser causa de Rescisión del mismo.
Observaciones Generales
a) Se presume de parte el Contratista el conocimiento total de las condiciones de la obra, para lo cual podrá solicitar por escrito, en el tiempo de estudio de su oferta, todas las aclaraciones y visitas al sitio de obras que considere necesarias.
b) El contratista estará obligado a la protección y a la no alteración del inmueble patrimonio cultural. Caso contrario, el Contratista estará sujeto a multas y a las penas que imponga el Código Penal por delitos cometidos contra el Patrimonio Cultural de la Nación. El Contratista y todo su personal deben tener una visión clara de lo que es un sitio de valor patrimonial, lo que representa y el valor que posee.
c) Los planos y las especificaciones técnicas del presente pliego podrán ser modificados por la fiscalía de obra durante el transcurso de ejecución de la obra, siempre que los mismos no signifiquen para el Contratista una alteración importante en su cronograma de obras o planillas de costos.
B.- Normas y Reglamentos
A continuación se detallan los reglamentos cuyas normas regirán para la presente documentación y/o los planos de ejecución (sanitarios, eléctricos, etc.) a su cargo: Se remitirá a los mismos para la elaboración de planos, interpretación, aclaración de dudas y/o insuficiencia que pudiera haber en la presente documentación técnica.
• Decreto Nº 14.390/92 Reglamento General Técnico de Higiene, Seguridad y Medicina en el Trabajo del Ministerio de Justicia y Trabajo.
• Instalaciones sanitarias: Normas de materiales y de cálculo de instalaciones domiciliarias de ESSAP; y de INTN. NP44 y NP68.
• Instalaciones eléctricas: Normas de la ANDE p/baja tensión Nº146-71 y media tensión Nº62-75.
C.- Organización de la Obra
Planificaciones.
Deben ser elaborados por la CONTRATISTA y ser aprobados por la fiscalización, como parte de los procedimientos de trabajo correspondientes a los rubros vinculados, previo al inicio de los trabajos y preparación del sitio.
Constituyen parte del proceso de trabajo por lo cual no implican costos adicionales para la contratante.
Responsabilidades
• Fiscal de Obras
La Fiscalización de Obra será ejercida por un profesional especialmente designado por la Secretaría Nacional de cultura para la obra en cuestión. El Fiscal de Obra realizará la coordinación de las actividades necesarias para asegurar la correcta ejecución en calidad y plazo de los trabajos contratados.
• Contratista
Se entiende por Contratista a la empresa que tendrá a su cargo la ejecución de las obras civiles indicadas en los planos, las especificaciones técnicas y demás documentos solicitados dentro del contrato. La Contratista de las obras civiles se considera como la principal y en tal sentido es responsable de la seguridad en general de la obra y demás servicios necesarios para que los subcontratistas de otros rubros puedan ejecutar sus trabajos. La Contratista tiene la responsabilidad de verificar el proyecto y presentar objeciones a los diseños si las hubiere; estas salvedades se considerarán ya incluidas en su cotización.
• Comunicaciones
Para las comunicaciones entre las partes la Contratista proveerá un Libro de Obra, con tapa dura con un mínimo de 50 hojas en triplicado y con diferentes colores. En este libro se registrará lo tratado en las reuniones de coordinación. Semanalmente se realizarán reuniones de coordinación a la que asistirán obligatoriamente el Fiscal de Obras y el Jefe de Obras. A esta reunión asistirá eventualmente un representante del Contratante.
Muestras de materiales
Será obligación del Contratista de Obra la presentación de muestras de todos los materiales y elementos que se deban incorporar a la obra, para su aprobación.
Todos los productos (con excepción de áridos y ladrillos) deberán contar con la identificación clara de la marca y del país de procedencia. Productos que no cumplan con estas características podrán ser rechazados por la Fiscalización de Obra, sin considerar la calidad de los mismos.
Se establece en este artículo que las muestras deben presentarse por lo menos ocho (8) días antes de que deban comenzar según el Plan de Trabajos la construcción en taller o fábrica o la provisión en obra de elementos correspondientes.
La Fiscalización de Obra podrá disponer que se realicen todos los controles de calidad y ensayos de las muestras, materiales y elementos incorporados a las obras ante los organismos estatales o privados, estando los gastos que demanden los mismos, a cargo exclusivo del Contratista.
La Fiscalización de Obra podrá empero justificar especialmente a su solo juicio, casos de fuerza mayor que impidan o atrasen la prestación de las muestras.
Materiales usados
No se utilizaran materiales que ya han sido utilizados o que pudieran haber perdido sus propiedades de fabricación, salvo expresa autorización del Fiscal de Obras.
Retiro de Materiales rechazados
Estos serán retirados del recinto de la obra dentro del término de tres días contados desde la fecha de notificación del rechazo por parte del Fiscal de Obras.
Depósito y Protección de Materiales
Previa autorización del Fiscal de Obras, el Contratista depositará en sitios adecuados y debidamente protegidos aquellos materiales que por su naturaleza así lo requieran. No podrá, bajo ningún concepto, depositar en la obra aquellos materiales que no tengan empleo en la misma o en mayores cantidades que las requeridas por los trabajos contratados, salvo la tolerancia que para materiales susceptibles de pérdidas o rupturas sean admitidos por el Fiscal de Obras.
Limpieza de la Obra
Se establece que desde el inicio de los trabajos, el Contratista de Obra deberá efectuar la limpieza y preparación de las áreas afectadas por las obras. La Fiscalización de Obra estará facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificación de limpiezas periódicas.
La carga y descarga de materiales se harán en horario adecuado, diurno o nocturno, debiendo el Contratista de Obra arbitrar los medios para mantener las áreas de carga y descarga perfectamente limpias.
Los materiales, antes o después de las descargas, deberán ser acopiados en lugares previstos en común acuerdo con la Fiscalización de Obra
Infraestructura
La Fiscalización de la obra indicará al Contratista de Obras la infraestructura necesaria para ser utilizada como depósitos de materiales y herramientas, haciendo uso de las construcciones existentes, y si fuera necesario ampliarlas o adaptarlas para el efecto, los gastos correrán por cuenta del Contratista de Obras, debiendo considerar en su propuesta los costos provenientes de las mismas.
Andamios
La construcción y/o provisión de los andamios que requiere la obra en ejecución deberán ceñirse a las leyes y disposiciones que existen al respecto y corren por cuenta del contratista.
Los andamios serán de metal o madera. En este último caso la madera deberá ser de buena calidad, sana y sin grietas que perjudiquen su resistencia.
Los andamios se construirán sólidamente y deberá tener en su forma, dimensiones y enlace de sus elementos integrantes, las condiciones necesarias para garantizar la seguridad de los operarios e impedir la caída de materiales que puedan producir daños a terceros o a la misma obra. Se prohíbe la utilización de escaleras atadas, andamios de madera o metal que no reúnan las condiciones de seguridad para trabajos en fachada, cielorraso, y paredes con altura importante a solo juicio del Fiscal de Obras.
Seguridad de la Obra
Demarcación
El Contratista de Obra tendrá la obligación de realizar si fuera necesario la demarcación y cierre del perímetro del área afectada por las obras a ejecutar con un vallado provisorio y/o conveniente, cintas de protección y/o carteles de señalización, de acuerdo con la Fiscalización de Obra, por su cuenta y costo.
Servicios Higiénicos
El Contratista estará encargado conforme al pliego de:
a) De la provisión del sevicio sanitario para el personal de obra.
b) El mantenimiento, higiene y el perfecto estado de conservación de todas las instalaciones mobiliarias y construcciones pertinentes al uso de la obra.
Elementos Obligatorios
El Contratista deberá mantener permanentemente en obra, a disposición de la Fiscalización de Obra, los siguientes elementos, en perfecto estado de conservación:
• Una copia del Contrato de Obras, debidamente encuadernado.
• Un juego de todos los planos de la Obra en escala 1:50, debidamente encarpetado.
• Una (1) cinta de acero de veinticinco (25) o treinta (30) metros.
• Un botiquín para primeros auxilios.
Además el Contratista proveerá, en las cantidades que sean suficientes y/o necesarias:
• Cascos de seguridad y zapatones para todo el personal asignado a la Obra. Uso obligatorio exigido a todo el personal.
• Tapabocas, antiparras y guantes siempre que la actividad lo requiera.
• Arneses de seguridad para el personal que realice tareas con riesgo de caída.
• Andamios metálicos y modulares.
• Tablones de mínimo 2 de espesor para paso del personal, y asegurado a los andamios.
D.- Agua y Energía Eléctrica para la Obra
Fuerza motriz e Iluminación:
Correrá por cuenta del Contratista, la provisión de fuerza motriz, si fuera necesario, para los equipos e implementos de construcción.
Si se realizaran los trabajos en horas nocturnas, al contratista proveerá la iluminación que posibilite a su personal el desarrollo de los trabajos. En todos los casos, el contratista deberá someter a la aprobación de la fiscalización, las especificaciones, esquemas, etc., de las instalaciones eléctricas provisorias que se propongan ejecutar.
Energía eléctrica
El consumo de energía eléctrica para la ejecución de la obra, así como también para la iluminación de que trata el inciso anterior, será costeado por el Contratante. A cargo del Contratista estará el tendido de las líneas provisorias, si el caso lo requiera, ajustadas a las exigencias de carácter técnico reglamentario para dichas instalaciones. El pago por tales conceptos, no le serán específicamente reembolsados, considerándose todo ello incluido, en la propuesta adjudicataria.
Agua para construir
El agua deberá ser apta para la ejecución de la obra. El consumo será costeado por la Contratante y en la confección de morteros para albañilería, revoques, etc., se preferirá el empleo de agua potable proveniente de la red que provee para el consumo de la población.
La Contratista deberá prever la posible provisión de agua de fuentes distintas, ante el eventual caso de que dicha red proveedora no pueda realizarlo o de que la provisión sea insuficiente. La falta de provisión de agua a la Contratista no será, bajo ningún motivo, causal de atraso en el cronograma de ejecución de la obra.
E.- Materiales para uso en obras de Albañilería y Hormigón Armado
Cemento
El cemento que se empleará según sea el caso es el del Tipo I Portland Normal o el Cemento Puzolánico, que satisfaga las condiciones de calidad establecidas en la norma del INTN NP-70, será preferentemente de fabricación nacional. No se permitirá el empleo de ningún otro tipo de cemento diferente a los especificados más arriba sin la autorización escrita de la Fiscalización de Obra. El cemento proveniente del extranjero se utilizará separadamente, debiendo tener el sello de conformidad del INTN para su utilización.
Los cementos serán frescos y de primera calidad, y responderán a las normas establecidas.
El almacenamiento del cemento se dispondrá en locales cerrados y secos, sobre tablones de madera levantados y aislados del terreno natural, y quedará constantemente sometido al examen de la Fiscalización de Obra, desde su recepción o ingreso a la obra hasta la conclusión de los trabajos en los que el cemento será empleado. Todo cemento grumoso o cuyo color este alterado, será rechazado y deberá ser retirado de la obra dentro de las 48 horas de notificada la Empresa Constructora por parte de la Fiscalización de Obra.
Cal hidratada
Procederán de fábricas acreditadas y serán de primera calidad. Deberán entrar a la obra en sacos (bolsas de polietileno o de papel del tipo utilizado usualmente). Los envases vendrán provistos del sello de la fábrica de procedencia. Serán de polvo impalpable, que no deje más de 12% de residuo sobre el tamiz de 900 mallas por centímetro cuadrado. Su peso especifico será de 2,60 a 2,70 y en cuanto a su fragüe, deberá comenzar dentro de hora y media de hecho el mortero y terminar en las 36 horas sucesivas. Una vez ingresadas las bolsas de cal a la obra deberán ser depositadas y almacenadas al abrigo de la intemperie y la humedad.
Arena lavada de río
La arena lavada de río será del tipo proveniente del río Paraguay. El Contratista de la Obra deberá presentar, con suficiente anticipación a los trabajos pertinentes, muestras de la arena a ser empleada para que ella sea aprobada por la Fiscalización de Obra.
Hidrófugos
Se refiere a aquellos productos que deban adicionarse a los morteros para conferirles propiedades hidrófugas. El Contratista de la Obra presentará previamente a la Fiscalización de Obra los catálogos correspondientes para su aprobación. Para el uso se seguirá estrictamente lo especificado por el fabricante. El Fiscal de Obra podrá solicitar la ejecución de ensayos para determinar el producto más conveniente.
Piedra triturada
En la confección del hormigón se empleará basalto triturado. El Contratista de la Obra deberá presentar, con suficiente anticipación a los trabajos pertinentes, muestras de la piedra triturada a ser empleada para que ella sea aprobada por la Fiscalización de Obra.
Se exigirá que la piedra triturada sea sana, limpia, libre de impurezas y sin exceso de finos. Deberá usarse este material del tamaño adecuado para cada estructura. La composición granulométrica será variada (de 7 a 30 mm) según especificaciones para cada caso. La Fiscalización de Obra verificará y aprobará cada lote proveído a la obra.
Piedra bruta
Se podrá utilizar piedra basáltica u otras rocas sedimentarias de tipo arenisca que forman parte de las formaciones geológicas del país.
Barras de acero
A menos que se indique específicamente lo contrario en planos o planillas, se utilizará únicamente acero de dureza natural ACEPAR AP-42 de resistencia característica (fyk) igual o superior a 4200 Kg./cm2. El acero deberá llevar las marcas de identificación relativas a su tipo y a su fabricante
Características mecánicas mínimas garantizadas por el fabricante:
Límite elástico: fyk >= 4.200 Kg/cm2
Tensión de rotura: fs >= 4.620 Kg/cm2
Alargamiento de rotura, en %, sobre base de 5 diámetros: >= 11%
Relación fs/fy >= 1.10
Ladrillos
Los ladrillos podrán ser de fabricación mecánica o manual. Serán de arcilla bien cocida, homogénea, duros, sin grietas, de forma y dimensiones regulares y tendrán una resistencia mínima a la compresión de 50 Kg. por cm2. Tendrán en todos los casos formas rectangulares y las dimensiones medias determinadas, tendrán estructura compacta, estarán uniformemente cocidos, sin vitrificaciones ni núcleos calizos, ni otros cuerpos extraños, deberán ser sonoros al golpe, rechazándose todo material que no reúna estas condiciones
F.- Morteros
Los morteros se elaboraran dosificando sus proporciones en recipientes adecuados que contarán con la aprobación previa de la Fiscalización de Obra.
No se fabricará más mortero de cal que la que pueda usarse en el día, ni más mortero de cemento que la que debe usarse dentro de las 2 horas de su preparación.
Todo mortero de cal que se hubiese secado o que no vuelva a ablandarse en la mezcladora sin añadir agua, será desechado. Se desechará igualmente, sin intentar ablandarla, toda mezcla de cemento y de cal hidráulica que haya empezado a endurecerse. Las pastas de argamasa serán más bien espesas que líquidas. Las partes que se detallan a continuación se entienden como medidas en volumen de material seco y suelto, con excepción de las cales vivas apagadas que se tomarán al estado de pastas firmes, y del cemento y las cales hidratadas (ambas en bolsas de origen) que se comprimirán en el envase.
Los diferentes tipos de morteros a ser empleados en la obra serán medidos en volúmenes en las siguientes proporciones
• Para capa de aislación horizontal y vertical 1:3 (cemento arena lavada) + Dosis de Hidrófugo
• Para revoque interior filtrado 1:4:16 (cemento cal - arena lavada)
• Para revoque exterior hidrófugo 1:4:12 (cemento cal - arena lavada) + Dosis de Hidrófugo
• Para contra piso 1:3:6 (cemento - arena lavada cascotes)
• Para macizado, azotado: 1:3 (cemento arena lavada)
• Para mampostería de nivelación y elevación, cimiento Piedra Bruta: 1:2:8 (cemento-cal-arena lavada)
• Para piso de ladrillos, layota cerámica nacional, tejuelas: 1:4:6 (cemento - cal - arena lavada)
G.- Apuntalamiento
Todo obra que represente riesgo de derrumbe, para sí misma o para las estructuras o instalaciones existentes, será apuntalada y/o arriostrada para cada caso que sea necesario a juicio del Contratista, o bien, a requerimiento de la Fiscalización de Obra, según detalles que aquel deberá someter a la aprobación de ésta última. El Contratista de Obra tendrá el compromiso de mantener dichos apuntalamientos en perfecto estado de conservación. Serán a cargo del Contratista de Obra todos los apuntalamientos que se requieran, y durante el tiempo que sean necesarios.
H.- Rellenos
Tan pronto como las canalizaciones y otras obras destinadas a quedar enterradas, se hayan concluido, se procederá al relleno de las excavaciones ejecutadas.
Todo relleno con este destino deberá hacerse con suelo de la excavación o similar, y compactarse al grado igual que el terreno adyacente. Sobre toda clase de cañería o conductos, se colocará una capa compactada de arena de 0,30m.; el resto del material de relleno para tapada, será igual al del terreno adyacente.
II.- ESPECIFICACIÓNES TÉCNICAS DE LOS RUBROS
TRABAJOS PREVIOS
Cartel de obra
Provisión y colocación de cartel de obra, según diseño del SNC. Medidas: 0,80 m x 1,20 m. El contenido de este cartel deberá ser proveído por la SNC, deberá estar colocado en obra el primer día del inicio de los trabajos. El letrero será impreso sobre lona vinílica a color con estructura metálica.
Protección de los pisos de la sala de Lectura Sector A
La totalidad de los pisos serán protegidos durante todo el tiempo que duren los trabajos. Será utilizada madera terciada de 4 mm.
Los apoyos de andamios o puntales u cualquier elemento que ejerza cargas puntuales serán colocados sobre tirantes de madera, cuyo dimensionamiento estará a cargo de la empresa, debiendo garantizar la protección total de los pisos.
Cualquier daño a la superficie del piso deberá ser reparado por la contratista sin implicancia de costos adicionales para la contratante.
Si fuera necesario deberá colocarse polietileno u otro material que garanticen protección ante los químicos a ser utilizados.
Fumigación contra insectos, alimañas y xilófagos.
Objetivo: Eliminación de insectos, alimañas y xilófagos para detener el deterioro que causa su invasión.
El rubro se ejecutará tanto en la totalidad del edificio, tanto en el sector de intervención como el no intervenido,
Las personas que presencien o ejecuten el trabajo deberán contar con equipo de protección adecuado, como mascarillas con dispositivos de filtros, gafas, ropa adecuada, entre otros, de calidad certificada y que garanticen la protección de las personas. Dichos equipos serán proveídos por la contratista.
Será aplicado a través del rociado, pulverización u otros medios de los productos determinados por los especialistas en toda el área de intervención
Se reforzará la aplicación en los sitios donde se detecte presencia de xilófagos, insectos u otros, debiendo asegurar la adecuada penetración de los productos a fin de garantizar también un tratamiento en profundidad y la totalidad de la plaza y el edificio incluyendo todos los elementos plantados y clavados.
Apuntalamiento y contención (permanente) del Sector C indicado en los planos de intervención. Incluye Diseño, Dimensionamiento, Provisión y colocación según Especificaciones Técnicas (superficie medible en planta, tener en cuenta que incluye de piso a techo)
Apuntalamiento de estructuras. Provisión, colocación, desmonte y retiro.
Objetivo: Sostener cargas asegurando la estabilidad de los componentes arquitectónicos.
Los trabajos de apuntalamiento de estructuras incluyen el proyecto, la adquisición para su uso parmente, provisión, ejecución, monitoreo constante durante el tiempo de duración de los trabajos.
Las hojas de las aberturas deberán ser retiradas de acuerdo a los procedimientos contemplados para todos los bienes, y apuntalar en forma de cruz de San Andrés. Si fuera necesario desmontar también los marcos, alfeizar y dintel, los mismo deberán ser reemplazados temporalmente con piezas de madera adecuadas para soportar el apuntalamiento.
Todo el equipamiento para la ejecución del apuntalamiento deberá ser, íntegramente de elementos metálicos (andamios, soportes, fijaciones y otros).
El apuntalamiento debe ser instalado en la planta baja, asegurando las estructuras del entrepiso y en la planta alta, asegurando la estructura del techo.
Todos los apuntalamientos deberán ser de piso a techo y entregados definitivamente a la SNC, razón por la cual se refiere a la provisión permanente de estos equipamientos.
Antes de realizar cualquier intervención en el conjunto de edificios y, específicamente en el espacio destinado a la biblioteca, se deberá proceder primeramente al apuntalamiento de los elementos constructivos que presentan riesgo de colapso.
Como unidad de medida se contempla el área de intervención medida en planta, abarcando la totalidad de los edificios a intervenir.
Criterios para la elaboración del proyecto de apuntalamiento.
Apuntalamiento.
Los trabajos de apuntalamiento de estructuras incluyen la provisión, el diseño, dimensionamiento, ejecución, monitoreo constante durante el tiempo de duración de los trabajos, etc.
Consideraciones.
Se debe considerar que por el estado en el que se encuentra el edificio, los trabajos deben realizarse con mucho cuidado, teniendo presente el peligro de colapso que éste presenta y el carácter de Patrimonio que posee el edificio en cuestión.
Se deberá tener especial cuidado de no ejercer fuerza puntual sobre aquellos elementos que han perdido su capacidad de carga y/o presenten daños. La distribución será a través de un elemento intermedio como placas de madera y planchas de goma.
Es imprescindible la colocación de todos los elementos necesarios para el sistema con todos los accesorios montados y correctamente ensamblados, además de su correcta colocación.
No deberán dejarse elementos sueltos e inestables.
Puntos a ser verificados antes y durante el montaje.
Preparación de la zona para apuntalar.
Apuntalamiento perimetral permanente de la estructura portante del sector (c).
Apuntalamiento y contención (permanente) de componentes en el Sector C (estructura de cubierta y entrepiso). El diseño y dimensionamiento estará a cargo de la Contratista. Sujeto a la aprobación de la Fiscalización.
Apuntalamiento y contención operativa en el sector de la sala de lectura y sala posterior.
El diseño y dimensionamiento estará a cargo de la Contratista. Sujeto a la aprobación de la Fiscalización
DESMONTES
Desmonte de cubierta (Sector A): Tejas, tejuelitas, tirantes, alfajías, vigas
Desmonte de cielorraso.
Desmonte de cielorraso conforme a la naturaleza y materialidad, para su posterior entrega bajo acta al propietario.
Al momento del retiro del cielorraso, se deberá tener cuidado con al momento de la desinstalación y desmonte de la instalación eléctrica, luminarias y ventiladores de techo, elementos cuyo desmonte están incluidos en el precio del rubro.
Retiro de revoque deteriorado y/o incompatible con el soporte
Las paredes revocadas deberán ser verificadas en lo que concierne a la estabilidad y adherencia del mismo en el sustrato. El procedimiento debe ser realizado con una herramienta contundente, un pedazo de madera maciza. Con esta herramienta se deben golpear las superficies revocadas, de forma firme pero sin violencia.
A cada golpe deberá ser verificado el sonido producido por los golpes. Si los sonidos son secos, es señal de buena adherencia. Si el sonido resulta ser hueco, es señal de separación o desagregación del revoque del sustrato y debe ser retirado.
La demolición se deberá realizar de abajo para arriba, a medida que se vaya realizando se deberá verificar y proceder a su demolición.
Demolición de piso cerámico en sector posterior a Sala de lectura
Se recomienda proceder a la demolición del piso existente y realizar una buena apisonada para evitar asentamiento. Por lo tanto, al momento de la demolición se deberá tener cuidado si existen cañerías en el sector. Además al momento de proceder a la demolición se deberá considerar que se respetará el nivel del piso de la sala de lectura por lo que el contrapiso deberá estar por debajo.
Demolición de puerta y ventana existente en sector posterior a Sala de lectura.
La puerta y ventana existentes serán desmontadas procurando afectar lo menos posible el muro del sector.
Demolición de baño existente.
Se procederá a demoler el baño existente, incluyendo el desmonte de todos los componentes.
Desmonte de árbol existente en sector de construcción del baño (incluye desmontar la raíz)
Será desmontado con cuidado, de tal manera a no dañar las construcciones cercanas. Su raíz será removida totalmente para evitar hundimientos posteriores en la construcción nueva a realizar para el baño,
TRABAJOS DE RESTAURACIÓN.
EN CIMIENTOS: Consolidación de cimientos (Sub muración de muro)
Objetivo: Devolver la estabilidad estructural al conjunto
El calce del cimiento a consolidar indicado en los planos corresponde al muro que presenta una grieta visible aparentemente de importancia. En dicho sector serán realizadas las prospecciones necesarias a fin de determinar el origen de la lesión y determinar las acciones necesarias de intervención para su restauración.
El rubro incluye los trabajos de prospecciones y las acciones para la consolidación estructural del soporte y del suelo.
Los trabajos a desarrollarse deberán ser únicamente de manera manual.
Previo a la excavación para el calce del cimiento se efectuará el retiro de los pisos de layota en el sector que será afectado por los trabajos, teniendo cuidado de que no se dañen o quiebren.
La cimentación a introducir será de Piedra, con características y proporciones de las piezas idénticas a las existentes. La profundidad y el ancho de la submuración estarán determinados por las condiciones encontradas en las prospecciones perimetrales como características del suelo y características de la cimentación y sobre cimentación.
Morteros: Ídem existente. Sujeto a prospección. Se toma como referencia el uso de mortero de cal y arena en proporción 1:3.
Las piedras deben ser idénticas a las existentes.
Esquema de alternancia en las excavaciones ejecución de trabajos para la submuración. Mientras los N°1 se excavan y se ejecutan los procedimientos el N°2 debe estar adecuadamente apuntalado y contenido, una vez culminados los trabajos en 1, se procederá a la excavación y submuración de los N°2.
EN MUROS:
Restauración de lesiones en el soporte.
Los muros de la edificación son portantes y de mampostería de ladrillos cocidos, cuyo estado aparente carece de lesiones significativas observables a través de la toma de datos de tipo no invasiva.
El muro a consolidar indicado en los planos es el que presenta una grieta visible aparentemente de importancia. En dicho sector serán realizadas las prospecciones necesarias a fin de determinar el origen de la lesión y determinar las acciones necesarias de intervención para su restauración.
En el proceso de obra también podrán encontrarse otras, por lo que se recomienda a continuación algunas modalidades de restauración de dichos componentes. La definición del tipo de intervención y el alcance en superficie será determinada en cada caso de forma particular por la Fiscalización de Obra.
Como primera medida deberá realizarse el proceso de inventario y registro operativo del sector a intervenir para obtener el mapeo detallado de las lesiones.
El diseño y cálculo estructural en caso de ser necesario forma parte del proceso de ejecución de los trabajos y estará a cargo de la contratista, por lo que no implica costos adicionales para la contratante.
Corresponde a la recuperación de la estabilidad de la estructura de los muros a través de la consolidación de la misma con el método cocido descocido.
El proyecto de restauración propone la reconstrucción de las fachadas y partes de valor del edificio en función a los análisis realizados, sin embargo, el proceso de obra podrá otorgar nuevos elementos que podrían generar cambios en la propuesta.
Una vez montados los andamios y apuntalado según necesidad, se procederá al cuidadoso relevamiento del estado de conservación del sistema murario; se realizará un relevamiento gráfico y fotográfico digital, extendido no sólo a la parte de la mampostería a integrar, sino a toda la sección, objeto de integración. Las informaciones obtenidas de este análisis servirán para definir la calidad, las formas y las maneras de la instalación de nuevos elementos.
Una vez realizada esta fase de eliminación, será necesario realizar una limpieza generalizada con herramientas mecánicas, pinceles, cepillos pequeños, y eventualmente limpiezas leves con agua teniendo cuidado de no causar daño al material preexistente.
Se debe verificar si la grieta o fisura es activa o estática, mediante pruebas no destructivas. Si se encuentra a la lesión activa, se procederá a la evaluación de cada una teniendo en cuenta los estudios elaborados, si fuese necesario la fiscalización podrán solicitar nuevos estudios como parte del proceso de trabajo, lo cual no implicará costos adicionales. Una vez solucionada la causa que produjo la lesión, se procederá a la reparación de las mismas de acuerdo a cada caso:
Cualquiera sea la solución adoptada, la contratista procederá finalmente a la restitución del revoque con mortero de composición similar al existente, estando incluido este revoque en el precio del rubro.
Aislación horizontal de muro (sector de submuración)
Las paredes de elevación que posibiliten el ascenso de la humedad del terreno, deberán tener una aislación horizontal, para la cual de colocaran 2 capas de revoque con hidrófugo en U. Una vez seca la capa de revoque se aplicaran 2 capas de asfalto en caliente, teniendo cuidado de cubrir perfectamente la superficie del revoque.
Aislaciones en superficie de fachada (en molduras de fachada)
Las terminaciones en los quiebres de molduras en todos los casos deben evitar las uniones a 90° asegurando el correcto escurrimiento de las aguas pluviales. Luego de efectuar el revoque hidrófugo del sector del quiebre, se aplicará una pintura impermeabilizante con membrana geo textil (tramafix)
Aislación de muro en unión de los techos/canaletas con los muros de los parapetos
Se realizara u revoque con tratamiento con impermeabilizante y tela geo textil.
Se procederá a revocar los perímetros de los muros del parapeto con revoque con aditivo hidrófugo, evitando los quiebres a 90° en la unión con los techos y o canaletas. Una vez bien seca la superficie, se limpiará de polvo y se procederá a aplicar la primera mano del impermeabilizante a base de resinas sobre la superficie, Una vez colocada la primera mano aun húmeda se procederá a la colocación de la tela geo textil (tramafix) en un tramo de 60 cm por metro lineal, tratando de extender de manera a que no queden bordes libres a contracorriente de la pendiente del techo por donde pueda filtrarse el agua. Al momento de colocar la tela se procede a realizar la segunda mano con impermeabilizante a base de resinas. En total se deberán realizar entre 4 a 5 manos de impermeabilizante a base de resinas incluyendo la que se ha realizado con la tela geo textil.
Revoques en muros
Preparación del soporte
La preparación de soporte incluye todas las acciones necesarias para garantizar una correcta adherencia y durabilidad del revoque:
Procedimientos.
Protecciones especiales.
Donde deban realizarse fajas, molduras o cualquier otra parte de revoques a revestimientos parciales, se protegerá convenientemente la mampostería con papel, polietileno u otro medio adecuado, para evitar salpicaduras a los paramentos y pavimentos. Se extremarán cuidados, previendo protecciones adecuadas para evitar salpicaduras también sobre los elementos en madera o cualquier otra parte del edificio que pudiera comprometerse.
Grietas, fisuras y molduras.
En todos los sectores de intervención deberán repararse las grietas, fisuras y molduras, las mismas están incluidas en el presente ítem, y no implican costos adicionales. Deberán restaurarse con materiales y procedimientos compatibles según cada caso en particular.
Reconstrucción y/o restauración de terminaciones en todos los cantos.
Este ítem está incluido dentro del procedimiento general de ejecución de revoques, por lo que no implica adicionales.
Restauración y consolidación de molduras y elementos ornamentales.
Incluye la reposición y/o reconstrucción de partes faltantes o no recuperables, como pedazos de ladrillo y/o molduras, retiro de revoques en mal estado, colocación de revoque nuevo.
El procedimiento pretende consolidar y/o reconstruir las molduras y los elementos arquitectónicos presentes en los muros y estructuras de mampostería en general. La intervención tenderá a reconstruir los elementos arquitectónicos en los cuales, su condición extremadamente degradada, no permita la recuperación mediante fácil integración.
Los sectores de cornisa, o de material decorativo que faltase, se deberán reconstruir dependiendo de cada caso en particular. El mortero a utilizar para el efecto, debe ser similar al original
En cuanto a la forma, las nuevas partes deben continuar con las líneas de ornamentación originales en el caso de las molduras de cornisas o decoración-
Operaciones Preliminares.
El procedimiento operativo preverá, la extirpación completa tanto de materiales incompatibles como de cualquier material sobrante. Se procederá a la eliminación con la ayuda del cepillo o martillo y cincel, de las partes desacopladas o fuertemente degradadas produciendo así una superficie rugosa que facilite el próximo anclaje de los materiales agregados.
En el caso de marcos o molduras generalmente de mortero de cal, con presencia de esqueletos metálicos internos, ya oxidados o descubiertos, será necesario un primer tratamiento con el fin de detener los fenómenos degradantes.
Mortero de recuperación.
La integración podrá ser realizada con una mezcla a base de cal previamente reposada compatible
con el material a ser incorporado.
Es importante que la base esté preparada antes de aplicar la nueva capa o porción, la superficie debe ser porosa, no lisa, y debe estar mojada, todo esto para asegurar su adherencia. La reintegración se ejecutará en capas sucesivas, análogamente al proceso utilizado para el revoque. Esta masa permitirá aplicar las capas gruesas que contienen la manifestación de grietas.
Modelado con molde.
Con el fin de reconstruir las molduras se necesitará preparar con antelación una silueta de metal que deberá reproducir en negativo el perfil de las cornisas a restaurar.
Será, además, necesario aplicar por encima y por debajo de la cornisa una guía preferentemente de madera dura, donde hacer desplazarse, en varias ocasiones.
Para la realización de grandes molduras, será siempre aconsejable operar en varios pasos, en lugar de hacerlo en uno solo.
Modelado con herramientas de albañil.
Trabajar con la paleta, aunque más lento presentará la ventaja de poder operar incluso en situaciones especiales, como por ejemplo cuando el fondo del muro resulta muy irregular o comprometido como para utilizar en ellas materiales muy rígidos. Estas herramientas serán muy útiles cuando se intervenga sobre una cornisa con huecos y se logre moldear la superficie con los trazos que han quedado.
En todos los casos se harán dos (2) o más capas de revoques: la inferior que se aplicará directamente sobre el muro y luego la segunda de acabado fino o terminación. La primera capa se aplicará con mortero a base de cal, y la segunda con pasta de cal filtrada y arena tamizada en proporcione idénticas al revoque original. Inmediatamente después del fragüe se trabajará con fratás con tela para hacerlo más liso. Todo estará sujeto a los estudios de composición del revoque a efectuarse en instancias iniciales al desarrollo de los trabajos de restauración.
Cerramiento necesario con pared de 0,15 en sector de puerta y ventana a demoler
Para la ejecución de los trabajos de colocación de la puerta y ventana de vidrio templado el Contratista deberá ejecutar el cierre con mampostería revocada necesaria.
Restauración de aberturas de madera
Aberturas de madera
La restauración de aberturas existentes y todos sus componentes, serán ejecutados de acuerdo a las siguientes indicaciones. Incluye desmonte y montaje y la reparación de los sectores contiguos afectados, los cuales deben contar con una perfecta terminación para su aprobación.
Consideraciones generales.
Para las aberturas (P1,P2 y P3):
Los mismos deberán ser reversibles, no amarillentas, ser compatibles con las características físicas de la madera, presentar una correcta elasticidad y módulo elástico, facilidad de mantenimiento, no degradare bajo la acción combinada de rayos UV y agentes atmosféricos del microclima local. De acuerdo al tipo, exposición y uso de la abertura podrá utilizarse:
Todos los marcos pertenecientes al edificio de la biblioteca se deberán limpiar mediante el retiro completo de las capas de pintura.
La terminación de estos elementos constructivos deberá ser primorosa, sustituyendo partes que eventualmente se encuentren en avanzado estado de deterioro.
La pintura de la puerta de acceso, en la ochava, deberá tener todas las capas de pintura retirada con removedor adecuado para este servicio. Estas maderas, puerta de acceso y marcos deberán recibir una mano de sellador para madera y, posteriormente con dos manos de barniz incoloro semimate.
Los postigos de las ventanas deberán ser pintadas con esmalte sintético color nogal.
Abertura: Ventana corrediza con vidrio templado y perfileria de aluminio anodizado 0,90 x 1,20 m. Será de 2 hojas, 1 fija y una corrediza con vidrio templado 8 mm.
Abertura: puerta de vidrio templado y perfilería de aluminio anodizado 1,00 x 2,1 m según planos y Especificaciones Técnicas, con freno hidráulico. Será de vidrio 10 mm.
PISOS
Pisos de layota nacional símil existente. (Nuevos y/o reconstrucciones.)
Los pisos de layotas cerámicas en el interior y de piedra en el exterior, se encuentran en general en buen estado de conservación, por lo cual serán conservados con mínimas intervenciones. La contratista deberá prever las protecciones necesarias citadas en las EETT del ítem de Preliminares durante todo el proceso de trabajo para no dañar la superficie
Los pisos serán limpiados, retirando la suciedad del soporte sin alterar sus características, incluyendo la limpieza, la remoción de vegetación invasiva (algas, musgos, etc), residuos de la contaminación atmosférica, guano de paloma, etc.
Los pisos que serán reparados son los que presentan:
En todos los casos los pisos y sus componentes serán desmontados de forma manual.
Deberán realizarse prospecciones previo apuntalamiento de los elementos contiguos y que pudieran verse afectados para determinar la causa que generó la lesión. La misma deberá ser subsanada como parte del procedimiento de trabajo para proceder a la preparación del sitio y reconstrucción del piso.
El rubro incluye:
Zócalos
Los zócalos serán baldosas cortadas de cerámica tipo layota nacional, altura 8 cm, y su precio está incluido en el rubro del piso correspondiente.
Contrapiso
Antes de procederse a la colocación del Contrapiso, se apisonará perfectamente a tierra, agregando un riego adecuado para conseguir la humedad relativa para la buena consolidación del terreno. Se colocarán franjas de nivelación considerando las pendientes necesarias en los pisos, para escurrimiento de agua como sucede en los baños, corredores, etc.
Se ejecutará con Hormigón de dosaje 1:6:12 (cemento-arena-cascotes de ladrillos).El diámetro de los cascotes oscilará entre 2 y 5 cm, debiendo estar zarandeados, libres de polvo, tierra etc., y abundantemente mojados antes de mezclarlos. En ningún caso se colocarán los cascotes en forma separada de la mezcla.
La superficie del Contrapiso estará bien nivelada y alisada de manera tal que para la colocación del piso no sea necesario rellenarla con arena, ni con otro material que no sea la mezcla correspondiente a dicha colocación.
TECHO
Reconstrucción de cubierta
En el Sector A correspondiente a la Sala de Lectura (actualmente a 2 aguas) se unificará la pendiente (a una sola agua), ejecutándose un nuevo techo con estructura de madera y cubierta de chapas, para lo cual se realizará:
Reparación de cubierta de tejas españolas
En el Sector B contiguo a la Sala de Lectura se mantendrá el techo existente y se procederá a reparar el mismo con tejas y tejuelitas similares, que pueden ser recuperadas de otras construcciones, previa limpieza de la mismas y posterior pintura aislante asfáltica de las tejas.
Se procederá primeramente a revisar y ubicar las tejas y las tejuelitas de los tejados que presenten fisuras, roturas y/ o que estén movidas de su sitio. Posteriormente se ejecutaran los trabajos para la reparación y cambio de las mismas. La colocación de los tejas se hará de acuerdo a las reglas del arte y será a entera satisfacción del Fiscal de Obras.
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
El Contratista ejecutará una revisión de las instalaciones eléctricas existentes así como también una revisión de la distribución de las cargas y de los circuitos de la misma, y en base a la misma, ejecutará el cálculo de cargas y desarrollará la modificación del proyecto de la Instalación Eléctrica para la nueva iluminación en las salas indicadas en planos y planillas, en un todo de acuerdo a los planos de ubicación de bocas y a los listados de la Planilla de Oferta, y considerando los Reglamentos de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).
El Contratista proveerá todos los materiales, equipos, mano de obra, coordinación y tecnología necesarios para ejecutar los trabajos correspondientes a las instalaciones eléctricas en Baja Tensión según listado en planillas, y dejar funcionando la Instalación Eléctrica.
Las nuevas instalaciones deberán ser a la vista, con caños del tipo conduit ¾ de color gris y/o pintadas en negro, con sus curvas y accesorios de fijación, aplicadas sobre las superficies de techo y/o paredes.
Las cajas, tomas y puntos de luz existentes serán anulados y desmontados y se procederá a revocar la zona correspondiente a los mismos. Estos trabajos serán realizados por la contratista sin costo alguno para la contratante.
existentes En la planilla de cómputos se especifican los artefactos y las lámparas a proveer e instalar por el Contratista, debiendo los mismos ser de primera calidad y producidos en países del MERCOSUR.
Los Ventiladores de techo existentes serán desmontados, limpiados y recolocados.
El Contratista de Obra entregará muestras de los artefactos de iluminación al Fiscal de Obras para su elección y aprobación por el Director General de la DGBSC de la SNC, y recién luego de la aprobación efectuaran la provisión y colocación de los materiales.
La estructura metálica, soporte de guías de luminaria existente, será desmontada y adecuada a los nuevos usos, incluyendo refuerzo estructural del soporte y pintura sintética de color negro mate, para su reutilización en la sala de lectura.
DESAGUE PLUVIAL
El desagüe del techo se llevará a cabo con canaletas de chapa galvanizada y caños de bajada de PVC.
En el Sector A Sala de Lectura
En el Sector B contiguo a la Sala de Lectura
PINTURAS Y TRATAMIENTOS
Condiciones generales De todas las pinturas, colorantes, esmaltes, aguarrás, secantes, etc. el Contratista de Obra entregará muestras a la Dirección de Obra para su elección y aprobación. Los productos que lleguen a la obra vendrán en sus envases originales, cerrados y serán comprobados por la Fiscalización de Obra, quien podrá hacer efectuar, al Contratista de Obra y a costo de éste, todos los ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los materiales. Los trabajos serán confiados a obreros expertos y especializados en la preparación de pinturas y su aplicación. El no cumplimiento de lo establecido, en el presente pliego y en especial en lo que se refiere a notificación a la Fiscalización de Obra, previa aplicación de cada mano de pintura, calidad de los materiales, prolijidad de los trabajos, ser motivo suficiente para el rechazo de los mismos.
Preparación de las superficies: Previamente al comienzo de cualquier clase de pintura, las obras a tratar deberán ser limpiadas prolijamente y preparadas en la forma que para cada caso se requiera según las respectivas especificaciones.
Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura, serán corregidos antes de proceder a pintarlas. No se admitirá el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos.
No se aplicará pintura alguna sobre superficies mojadas o sucias de polvo o grasa, sin haber eliminado totalmente las impurezas. Antes de aplicar la primera mano de pintura, se deberá limpiar cualquier estructura con cepillo de paja o cerda, de acuerdo a lo que resulte más adecuado, a continuación se deberá efectuar el lijado de todas las partes a pintar, usando papel de lija, apropiado a la finalidad de dicha operación. Asimismo se deberá efectuar los arreglos necesarios y retoques sobre superficies revocadas muros y cielorrasos.
Protecciones: El Contratista de Obra tomará todas las precauciones indispensables a fin de preservar las obras del polvo, la lluvia, etc. No se llevarán a cabo trabajos de pintura en días con estado de tiempo o condiciones atmosféricas que pudieran hacer peligrar el resultado final satisfactorio. Se tomarán rigurosas precauciones, para impedir el deterioro de pisos o cualquier otra estructura. Deberá efectuarse el barrido diario de cada local o ambiente, antes de dar comienzo a cualquier tarea de pintura. Los elementos de protección como lonas, arpilleras, papeles y cinta para sellados provisorios, etc., deberán ser suministrados por el Contratista, en un todo de acuerdo a las exigencias que requiera cada caso a juicio de la Fiscalización
Colores y muestras: Antes de comenzar cualquier trabajo de pintura, el Contratista tendrá que ejecutar las muestras necesarias, a fin de obtener la aprobación de la Fiscalización.
Preparación de tintas: Se harán siempre en sitio apropiado, al abrigo de inconvenientes atmosféricos y tomando las debidas precauciones para no deteriorar pisos ni muros, o cualquier otra estructura.
Manos de pintura: La cantidad de manos de pintura a aplicar serán las necesarias hasta lograr el acabado correcto. Con posterioridad a la aplicación de cada mano, se concederá amplio margen de tiempo de secado, antes de continuar con las demás. La última mano, de acabado final, se aplicará cuando se hayan concluido todos los trabajos restantes y la limpieza general de obra, a juicio de la Fiscalización de Obra.
Terminación de los trabajos: Será condición indispensable para la aceptación de los trabajos, que éstos tengan un acabado perfecto, no admitiéndose que presenten señales de pinceladas, adherencias extrañas, ni defectos de otra naturaleza. Se cuidará especialmente el "recorte" limpio y perfecto de las pinturas y blanqueos, marcos, zócalos, herrajes, etc.
Retoques: Una vez concluidos los trabajos, se retocarán cuidadosamente aquellas partes que así lo requieran, a juicio exclusivo de la Fiscalización de Obra. Estos retoques deberán llevarse a cabo con especial esmero, acompañando estrictamente las demás superficies que se consideren correctas, de no lograrse así el Contratista de Obra estará obligado a dar otra mano adicional, sin reconocimientos de mayores costos por tal razón.
La cal a utilizar será cal viva apagada en obra por la inmersión con un mínimo de 15 días. No se permitirá el uso de cal que haya fraguado o perdido su capacidad de adherencia debiéndose tamizar antes de su empleo con una malla de 400 agujeros por cm2. Como fijador se utilizará jabón de coco en panes. Para la aplicación de la pintura se lijará la superficie, y se aplicarán las manos de pintura que sean necesarias
Previa aplicación de la pintura látex se debe raspar las paredes de manera a sacar todas las capas de pintura sueltas, posterior al cual se deberá lijar con lija de grano adecuado. Antes de aplicar la primera mano de pintura se debe quitar en seco el polvo resultante de la operación anterior para su correcto acabado. La primera mano de pintura se aplicará diluida al 50% con agua y las manos siguientes se rebajarán, según absorción de la superficie.
Se empleará pintura sintética de terminación mate y colores a ser definido y aprobada por el Fiscal de Obra. Antes de aplicar la capa de pintura, se procederá a pintar con dos manos de pintura anti-óxido
Se empleará pintura sintética de terminación mate y colores a ser definido y aprobada por el Fiscal de Obra.
Los muros de los parapetos sobre el techo, lado interior, serán pintados con pintura del tipo impermeabilizante elástica de base acrílica o similar. El producto deberá aplicarse en 3 (tres) manos consecutivas, dejando secar bien la anterior. La primera mano se aplicará diluida con agua al 20% y luego, se aplicara pura la segunda y tercera mano.
SANITARIO NUEVO
Para esta Biblioteca Publica deberá ser construido un nuevo sanitario de manera a atender a la demanda de las personas encargadas de la administración de la institución, así como a los visitantes e investigadores que frecuenten el lugar. Los rubros serán ejecutados según Planos y Planilla de Cómputos
LIMPIEZA DE LA OBRA
Se establece que desde el inicio de los trabajos, el Contratista de Obra deberá efectuar la limpieza y preparación de las áreas afectadas por las obras. La Fiscalización de Obra estará facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificación de limpiezas periódicas.
Al finalizar la obra, deberá realizarse una limpieza general profunda de todos los sectores afectados, debiendo remover los yuyos existentes en las juntas del piso alisado del patio.
LOTE N° 2 - PASO BARRETO.
Item | Código de Catálogo | Descripción Rubro |
U.M. |
Cant. |
DEMOLICIONES | ||||
1 | 72131601-002 | Señalizaciones durante la ejecución de la obra (incluye cintas y carteles) | Global | 1 |
2 | 72103003-001 | Demolición de revestimiento cerámico de pared en sanitario | m2 | 16,8 |
3 | 72103003-001 | Demolición de piso en sanitario | m2 | 3,9 |
4 | 72103003-001 | Demolición de artefactos sanitarios - mano de obra (lavatorio, inodoro y ducha) | un | 3 |
ESTRUCTURA | ||||
5 | 72101903-001 | Refuerzo estructural de entrepiso existente: Colocación de Vigas metálicas con perfiles UPN 270 de 6,00 m (altura mínima 100), incluyendo apoyo en dado de hormigón. Terminación: pintura con esmalte sintético mate color grafito claro previo esmalte anticorrosivo - mano de obra | un | 3 |
6 | 72101903-001 | Refuerzo estructural de entrepiso existente: Colocación de Vigas metálicas con perfiles UPN 270 de 6,00 m (altura mínima 100), incluyendo apoyo en dado de hormigón. Terminación: pintura con esmalte sintético mate color grafito claro previo esmalte anticorrosivo - materiales | un | 3 |
PISOS y REVESTIMIENTOS | ||||
7 | 72154011-001 | Limpieza y pulido con aplicación de resina incolora para madera en pisos de madera.- mano de obra | m2 | 57,75 |
8 | 72154011-001 | Limpieza y pulido con aplicación de resina incolora para madera en pisos de madera.- materiales | m2 | 57,75 |
9 | 72131601-009 | Colocación de piso cerámico 30 x 60 cm PEI4 mano de obra | m2 | 3,9 |
10 | 72131601-009 | Colocación de piso cerámico 30 x 60 cm PEI4 - material | m2 | 3,9 |
11 | 72101607-002 | Revestimiento de pared con material cerámico 30 x 60cm PEI4 - material | m2 | 16,8 |
12 | 72101607-002 | Revestimiento de pared con material cerámico 30 x 60 cm PEI4 - mano de obra | m2 | 16,8 |
ZÓCALOS | ||||
13 | 72101607-005 | Cambio y colocación de zócalo de madera - mano de obra | Metro lineal | 22,8 |
14 | 72101607-005 | Cambio y colocación de zócalo de madera - materiales | Metro lineal | 22,8 |
PINTURAS | ||||
15 | 72131601-012 | Pintura Látex para interior (con retoques de enduído) - mano de obra | m2 | 34,15 |
16 | 72131601-012 | Pintura Látex para interior (con retoques de enduído) - materiales | m2 | 34,15 |
17 | 72131601-012 | Pintura de mampostería a la silicona - mano de obra | m2 | 51,65 |
18 | 72131601-012 | Pintura de mampostería a la silicona - materiales | m2 | 51,65 |
19 | 72131601-012 | Pintura de techo al barniz satinado - mano de obra | m2 | 54,4 |
20 | 72131601-012 | Pintura de techo al barniz satinado - materiales | m2 | 54,4 |
21 | 72131601-012 | Pintura de aberturas de madera al barniz marino - mano de obra | m2 | 35,1 |
22 | 72131601-012 | Pintura de aberturas de madera al barniz marino - materiales | m2 | 35,1 |
23 | 72131601-012 | Pintura de todos los elementos de la escalera con barniz satinado incoloro - mano de obra | m2 | 14,2 |
24 | 72131601-012 | Pintura de todos los elementos de la escalera con barniz satinado incoloro - materiales | m2 | 14,2 |
OBRAS DE ALBAÑILERIA. TECHO Y AISLACION | ||||
25 | 72101607-001 | Arreglo revoque en sector demolición de azulejos - material | m2 | 4 |
26 | 72131601-009 | Contrapiso de hormigón de cascotes e=5cm - mano de obra | m2 | 3,9 |
27 | 72131601-009 | Contrapiso de hormigón de cascotes e=5cm - materiales | m2 | 3,9 |
28 | 72131601-009 | Carpeta de cemento alisado con hidrófugo para piso cerámico - mano de obra | m2 | 3,9 |
29 | 72131601-009 | Carpeta de cemento alisado con hidrófugo para piso cerámico - materales | m2 | 3,9 |
30 | 72131601-006 | Aislación en sanitario con membrana líquida y tela poliester - mano de obra | m2 | 3,9 |
31 | 72131601-006 | Aislación en sanitario con membrana líquida y tela poliester - materiales | m2 | 3,9 |
32 | 72101601-001 | Mantenimiento y reparación de techo de tejas - mano de obra | m2 | 38 |
33 | 72101601-001 | Mantenimiento y reparación de techo de tejas - materiales | m2 | 38 |
INSTALACION SANITARIA | ||||
34 | 72131601-011 | Agua corriente en sanitario - mano de obra y materiales | Global | 1 |
35 | 72101510-007 | Desague cloacal en sanitario - mano de obra y materiales | Global | 1 |
36 | 72101510-9998 | Inodoro con cisterna baja de losa color blanco | Un | 1 |
37 | 72101510-9998 | Lavatorio con pedestal de losa color blanco | Un | 1 |
38 | 72101510-9998 | Espejo en baño 0,40 m x 0, 60 m | Un | 1 |
39 | 72101510-9998 | Dispensador de jabón líquido. | Un | 1 |
40 | 72101510-9998 | Dispensador de toalla de papel. | Un | 1 |
41 | 72101510-9998 | Dispensador de rollo de papel. | Un | 1 |
42 | 72101510-9998 | Percha simple de acero inoxidable. | Un | 1 |
43 | 72101510-9998 | Grifería para lavatorio pico alto | Un | 1 |
INSTALACION ELÉCTRICA | ||||
44 | 72102201-9998 | Cambio y colocación de artefactos de iluminación tipo spots embutidos en sanitario - mano de obra | Un | 2 |
45 | 72102201-9998 | Cambio y colocación de artefactos de iluminación tipo spots embutidos en sanitario - materiales | Un | 2 |
46 | 72102201-9998 | Provisión y cambio de lámparas led de diferentes watts hasta 18 watts - mano de obra | Un | 2 |
47 | 72102201-9998 | Provisión y cambio de lámparas led de diferentes watts hasta 18 watts - materiales | Un | 2 |
48 | 72102201-002 | Provisión y colocación de conjunto de placa con dos modulos con interruptores o tomacorrientes - mano de obra | Un | 2 |
49 | 72102201-002 | Provisión y colocación de conjunto de placa con dos modulos con interruptores o tomacorrientes - materiales | Un | 2 |
50 | 72102201-002 | Provisión y colocación de conjunto de caja externa con dos modulos con interruptor o tomacorriente - mano de obra | Un | 6 |
51 | 72102201-002 | Provisión y colocación de conjunto de caja externa con dos modulos con interruptor o tomacorriente - mano de obra | Un | 6 |
52 | 72102201-002 | Puntos de luz y tomas (bocas) con electroducto externo conduit y accesorios - mano de obra | Un | 7 |
53 | 72102201-002 | Puntos de luz y tomas (bocas) con electroducto externo conduit y accesorios - material | Un | 7 |
54 | 72102201-002 | Provision y colocación de electroducto tipo conduit incluye accesorios - materiales | Un | 6 |
55 | 72102201-9998 | Colgante Led rectangular 36 w Color negro Luz neutra - materiales | Un | 6 |
56 | 72102201-9998 | Colgante Led rectangular 36 w Color negro Luz neutra - mano de obra | Un | 6 |
57 | 72102201-002 | Ampliacion de llaves termomagnéticas en tablero - mano de obra y materiales | Global | 1 |
58 | 72102201-002 | Cambio y colocación de tapas ciegas de tapas de llaves y conexión. - mano de obra | Un | 2 |
59 | 72102201-002 | Cambio y colocación de tapas ciegas de tapas de llaves y conexión. - materiales | Un | 2 |
60 | 72102602-001 | Cambio y colocación de cerraduras de puertas - mano de obra | Un | 4 |
61 | 72102602-001 | Cambio y colocación de cerraduras de puertas - materiales | Un | 4 |
62 | 72102702-9999 | Colocación de cinta reflectivas antiderrapantes en todas las huellas de escalera de madera hasta el piso superior. | Metro lineal | 13,02 |
63 | 72152605-001 | Cielorraso de yeso acartonado (junta tomada) con terminación de enduido y pintura PVA Latex color Blanco (incluye buñas perimetrales) | m2 | 3,85 |
64 | 72131601-013 | Retiro de Escombros y Limpieza final | Global | 1 |
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL.
Estas Especificaciones Técnicas tienen por objeto describir y definir el alcance de la ejecución de los trabajos correspondientes a la " SALA DE LECTURA BIBLIOTECA DE PASO BARRETO.
ALCANCE DE LOS TRABAJOS.
Estas Especificaciones son generales y contemplan la totalidad de rubros de los diferentes trabajos a ser ejecutados.
Queda expresamente aclarado que LA CONTRATISTA está obligada a considerar y ejecutar todos los rubros que se encuentran previstos en los planos y/o en las especificaciones técnicas, por más que no estuviesen considerados en la planilla de cómputo métrico, o aquellos que figurasen en la planilla de cómputo métrico, y no así en los planos, y/o aquellos que no sean enumerados en forma expresa en el presente documento pero que formen parte de los procedimientos de trabajo propiamente para la adecuada ejecución de los rubros, no pudiendo reclamar pago adicional por los mismos.
Los rubros indicados como global y como unidad, abarcan la totalidad de las obras necesarias para su realización, es decir, ninguna de sus partes componentes se incluyen en otros rubros.
Todos los materiales de obra se ajustarán estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberán ser previamente aprobados por el Fiscal de Obra antes de su uso.
Para la ejecución de los trabajos a realizarse, La CONTRATISTA proveerá la totalidad de los materiales, mano de obra, equipos, coordinación y tecnología, etc., necesarios para ejecutar las obras que se describen en los Planos, Planilla de Cómputo y Presupuesto, Especificaciones Técnicas y documentos contractuales.
En todos los casos, aunque no se especifique en cada rubro, la empresa es responsable de la provisión, montaje, monitoreo durante el tiempo de uso, desmonte y retiro de todas aquellas estructuras y elementos de uso temporal.
Todos los componentes del edificio, sean o no parte de la intervención serán responsabilidad total de la contratista. La misma deberá responder y hacerse cargo de cualquier daño.
CAPITULO I. CONSIDERACIONES GENERALES.
Todos los ítems e indicaciones incluidos en el CAPÍTULO 1 son condiciones generales que la Contratista debe cumplir, estén indicados o no como un ítem en la planilla de cómputo y presupuesto, por lo cual NO implican costos adicionales.
A.- Introducción
Las obras se contratarán por su MONTO TOTAL, determinado a partir de las cantidades y los precios unitarios que consten en la Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto.
Se entenderá que los precios de la Oferta incorporan todos los costos en que se tengan que incurrir para ejecutar las obras, conforme a las Especificaciones Técnicas, a los planos y a las normas y principios de ejecución de general aceptación, aun cuando dichos costos no correspondan directamente a los rubros y/o cantidades especificadas en la Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto.
La Empresa Contratista tomará a su cargo la provisión de materiales, mano de obra, plantel, equipo y toda otra provisión o trabajo que directa o indirectamente resulte necesaria para la ejecución de las Obras, en forma completa con arreglo a su fin.
Alcance de la Documentación
La presente documentación tiene por objeto definir las Especificaciones Técnicas con que deberán realizarse los rubros que consten en la Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto. Esta documentación técnica complementa los planos y sirve de base tanto para la cotización de los trabajos como para su ejecución. Se aclara que la presente documentación es parte integrante del Contrato y el incumplimiento de cualquiera de sus indicaciones podrá ser causa de Rescisión del mismo.
Observaciones Generales
a) Se presume de parte de la Contratista el conocimiento total de las condiciones de la obra, para lo cual podrá solicitar por escrito, en el tiempo de estudio de su oferta, todas las aclaraciones y visitas al sitio de obras que considere necesarias.
b) Los planos y las especificaciones técnicas del presente pliego podrán ser modificados por la Fiscalización de obras durante el transcurso de ejecución de la misma, siempre que la modificación no signifique para la Contratista una alteración importante en su cronograma de obras o planillas de costos.
B.- Normas y Reglamentos
A continuación, se detallan los reglamentos cuyas normas regirán para la presente documentación y/o los planos de ejecución (instalaciones sanitarias, eléctricas, etc.) a su cargo. Se remitirá a los mismos para la elaboración de planos, interpretación, aclaración de dudas y/o insuficiencia que pudiera haber en la presente documentación técnica.
• Decreto Nº 14.390/92 Reglamento General Técnico de Higiene, Seguridad y Medicina en el Trabajo del Ministerio de Justicia y Trabajo.
• Instalaciones sanitarias: Normas de materiales y de cálculo de instalaciones domiciliarias de ESSAP; y de INTN. NP44 y NP68.
• Instalaciones eléctricas: Normas de la ANDE p/baja tensión Nº146-71 y media tensión Nº62-75.
C.- Organización de la Obra
Planificaciones.
Deben ser elaborados por la CONTRATISTA y ser aprobados por la Fiscalización, como parte de los procedimientos de trabajo correspondientes a los rubros vinculados, previo al inicio de los trabajos y preparación del sitio de obra.
Constituyen parte del proceso de trabajo por lo cual no implican costos adicionales para la contratante.
Responsabilidades
• Fiscal de Obras
La Fiscalización de Obra será ejercida por un profesional especialmente designado por la Secretaría Nacional de Cultura para la obra de referencia. El Fiscal de Obra realizará la coordinación de las actividades necesarias para asegurar la correcta ejecución en cuanto a calidad y plazo de los trabajos contratados.
• Contratista
Se entiende por Contratista a la empresa que tendrá a su cargo la ejecución de las obras civiles indicadas en los planos, planillas, las especificaciones técnicas y demás documentos solicitados dentro del contrato. La Contratista de las obras civiles se considera como la principal y en tal sentido es responsable de la seguridad en general de la obra y demás servicios necesarios para que los subcontratistas de otros rubros puedan ejecutar sus trabajos. La Contratista tiene la responsabilidad de verificar el proyecto y presentar objeciones a los diseños si las hubiere; estas salvedades se considerarán ya incluidas en su cotización.
• Comunicaciones
Para las comunicaciones entre las partes la Contratista proveerá un Libro de Obra, con tapa dura con un mínimo de 50 hojas en triplicado y con diferentes colores. En este libro se registrará lo tratado en las reuniones de coordinación. Semanalmente se realizarán reuniones de coordinación a las que asistirán obligatoriamente el Fiscal de Obras y el Jefe de Obras. A esta reunión asistirá eventualmente un representante de la Contratante.
Muestras de materiales
Será obligación de la Contratista de Obra la presentación de muestras de todos los materiales y elementos que se deban incorporar a la obra, para su aprobación.
Todos los productos (con excepción de áridos y ladrillos) deberán contar con la identificación clara de la marca y del país de procedencia. Productos que no cumplan con estas características podrán ser rechazados por la Fiscalización de Obra, sin considerar la calidad de los mismos.
Se establece en este artículo que las muestras deben presentarse por lo menos ocho (8) días antes del inicio de los rubros, conforme el Plan de Trabajo, la construcción en taller o fábrica o la provisión en obra de los elementos correspondientes.
La Fiscalización de Obra podrá disponer que se realicen todos los controles de calidad y ensayos de las muestras, materiales y elementos incorporados a las obras ante los organismos estatales o privados, estando los gastos que demanden los mismos, a cargo exclusivo de la Contratista.
La Fiscalización de Obra podrá empero justificar especialmente a su solo juicio, casos de fuerza mayor que impidan o atrasen la presentación de las muestras.
Materiales usados
No se utilizaran materiales que ya han sido utilizados o que pudieran haber perdido sus propiedades de fabricación, salvo expresa autorización del Fiscal de Obras.
Retiro de Materiales rechazados
Estos serán retirados del recinto de la obra dentro del término de tres días contados desde la fecha de notificación del rechazo por parte del Fiscal de Obras.
Depósito y Protección de Materiales
Previa autorización del Fiscal de Obras, el Contratista depositará en sitios adecuados y debidamente protegidos aquellos materiales que por su naturaleza así lo requieran. No podrá, bajo ningún concepto, depositar en la obra aquellos materiales que no tengan empleo en la misma o en mayores cantidades que las requeridas por los trabajos contratados, salvo la tolerancia que para materiales susceptibles de pérdidas o rupturas sean admitidos por el Fiscal de Obras.
Limpieza de la Obra
Se establece que, desde el inicio de los trabajos, la Contratista de Obra deberá efectuar la limpieza y preparación de las áreas afectadas por las obras. La Fiscalización de Obra estará facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificación de limpiezas periódicas.
La carga y descarga de materiales se harán en horarios adecuados, diurno o nocturno, debiendo la Contratista de Obra arbitrar los medios para mantener las áreas de carga y descarga perfectamente limpias.
Los materiales, antes o después de las descargas, deberán ser acopiados en lugares previstos en común acuerdo con la Fiscalización de Obra
Infraestructura
La Fiscalización de la obra indicará a la Contratista de Obras la infraestructura necesaria para ser utilizada como depósitos de materiales y herramientas, haciendo uso de las construcciones existentes, y si fuera necesario ampliarlas o adaptarlas para el efecto, los gastos correrán por cuenta de la Contratista de Obras, debiendo considerar en su propuesta los costos provenientes de las mismas.
Andamios
La construcción y/o provisión de los andamios que requiere la obra en ejecución deberán ceñirse a las leyes y disposiciones que existen al respecto y correrán por cuenta de la Contratista.
Los andamios serán de metal o madera. En este último caso la madera deberá ser de buena calidad, sana y sin grietas que perjudiquen su resistencia.
Los andamios se construirán sólidamente y deberán tener en su forma, dimensiones y enlace de sus elementos integrantes, las condiciones necesarias para garantizar la seguridad de los operarios e impedir la caída de materiales que puedan producir daños a terceros o a la misma obra. Se prohíbe la utilización de escaleras atadas, andamios de madera o metal que no reúnan las condiciones de seguridad para trabajos en fachada, cielorraso, y paredes con altura importante a solo juicio del Fiscal de Obras.
Seguridad de la Obra
Demarcación
La Contratista de Obra tendrá la obligación de realizar la demarcación y cierre del perímetro del área afectada por las obras a ejecutar con un vallado provisorio y/o conveniente, cintas de protección y/o carteles de señalización, de acuerdo con la Fiscalización de Obra.
Servicios Higiénicos
La Contratista estará encargada conforme al pliego de:
a) La provisión del servicio sanitario para el personal de obra.
b) El mantenimiento, higiene y el perfecto estado de conservación de todas las instalaciones mobiliarias y construcciones pertinentes al uso de la obra.
Elementos Obligatorios
La Contratista deberá mantener permanentemente en obra, a disposición de la Fiscalización de Obra, los siguientes elementos, en perfecto estado de conservación:
• Una copia del Contrato de Obras, debidamente encuadernado.
• Un juego de todos los planos de la Obra en escala 1:50, debidamente encarpetado.
• Una (1) cinta de acero de veinticinco (25) o treinta (30) metros.
• Un botiquín para primeros auxilios.
Además, la Contratista proveerá, en las cantidades que sean suficientes y/o necesarias:
• Cascos de seguridad y zapatones para todo el personal asignado a la Obra. Uso obligatorio exigido a todo el personal.
• Tapabocas, antiparras y guantes siempre que la actividad lo requiera.
• Arneses de seguridad para el personal que realice tareas con riesgo de caída.
• Andamios metálicos y modulares.
• Tablones de mínimo 2 de espesor para paso del personal, y asegurado a los andamios.
D.- Agua y Energía Eléctrica para la Obra
Fuerza motriz e Iluminación:
Correrá por cuenta de la Contratista, la provisión de fuerza motriz, si fuera necesario, para los equipos e implementos de construcción.
Si se realizaran los trabajos en horas nocturnas, la Contratista proveerá la iluminación que posibilite a su personal el desarrollo de los trabajos. En todos los casos, la Contratista deberá someter a la aprobación de la Fiscalización, las especificaciones, esquemas, etc., de las instalaciones eléctricas provisorias que se propongan ejecutar.
Energía eléctrica
El consumo de energía eléctrica para la ejecución de la obra, así como también para la iluminación de que trata el inciso anterior, será costeado por el Contratante. A cargo de la Contratista estará el tendido de las líneas provisorias, si el caso lo requiera, ajustadas a las exigencias de carácter técnico reglamentario para dichas instalaciones. El pago por tales conceptos, no le serán específicamente reembolsados, considerándose todo ello incluido, en la propuesta adjudicataria.
Agua para construir
El agua deberá ser apta para la ejecución de la obra. El consumo será costeado por la Contratante y en la confección de morteros para albañilería, revoques, etc., se preferirá el empleo de agua potable proveniente de la red que provee para el consumo de la población.
La Contratista deberá prever la posible provisión de agua de fuentes distintas, ante el eventual caso de que dicha red proveedora no pueda realizarlo o de que la provisión sea insuficiente. La falta de provisión de agua a la Contratista no será, bajo ningún motivo, causal de atraso en el cronograma de ejecución de la obra.
E.- Materiales para uso en obras de Albañilería y Hormigón Armado
Cemento
El cemento que se empleará según sea el caso es el del Tipo I Portland Normal o el Cemento Puzolánico, que satisfaga las condiciones de calidad establecidas en la norma del INTN NP-70, será preferentemente de fabricación nacional. No se permitirá el empleo de ningún otro tipo de cemento diferente a los especificados más arriba sin la autorización escrita de la Fiscalización de Obra. El cemento proveniente del extranjero se utilizará separadamente, debiendo tener el sello de conformidad del INTN para su utilización.
Los cementos serán frescos y de primera calidad, y responderán a las normas establecidas.
El almacenamiento del cemento se dispondrá en locales cerrados y secos, sobre tablones de madera levantados y aislados del terreno natural, y quedará constantemente sometido al examen de la Fiscalización de Obra, desde su recepción o ingreso a la obra hasta la conclusión de los trabajos en los que el cemento será empleado. Todo cemento grumoso o cuyo color esté alterado, será rechazado y deberá ser retirado de la obra dentro de las 48 horas de notificada la Empresa Contratista por parte de la Fiscalización de Obra.
Cal hidratada
Procederán de fábricas acreditadas y serán de primera calidad. Deberán entrar a la obra en sacos (bolsas de polietileno o de papel del tipo utilizado usualmente). Los envases vendrán provistos del sello de la fábrica de procedencia. Serán de polvo impalpable, que no deje más de 12% de residuo sobre el tamiz de 900 mallas por centímetro cuadrado. Su peso específico será de 2,60 a 2,70 y en cuanto a su fragüe, deberá comenzar dentro de hora y media de hecho el mortero y terminar en las 36 horas sucesivas. Una vez ingresadas las bolsas de cal a la obra deberán ser depositadas y almacenadas al abrigo de la intemperie y la humedad.
Arena lavada de río
La arena lavada de río será del tipo proveniente del río Paraguay. La Contratista de la Obra deberá presentar, con suficiente anticipación a los trabajos pertinentes, muestras de la arena a ser empleada para que ella sea aprobada por la Fiscalización de Obra.
Hidrófugos
Se refiere a aquellos productos que deban adicionarse a los morteros para conferirles propiedades hidrófugas. La Contratista de la Obra presentará previamente a la Fiscalización de Obra los catálogos correspondientes para su aprobación. Para el uso se seguirá estrictamente lo especificado por el fabricante. El Fiscal de Obra podrá solicitar la ejecución de ensayos para determinar el producto más conveniente.
Piedra triturada
En la confección del hormigón se empleará basalto triturado. La Contratista de la Obra deberá presentar, con suficiente anticipación a los trabajos pertinentes, muestras de la piedra triturada a ser empleada para que ella sea aprobada por la Fiscalización de Obra.
Se exigirá que la piedra triturada sea sana, limpia, libre de impurezas y sin exceso de finos. Deberá usarse este material del tamaño adecuado para cada estructura. La composición granulométrica será variada (de 7 a 30 mm) según especificaciones para cada caso. La Fiscalización de Obra verificará y aprobará cada lote proveído a la obra.
Piedra bruta
Se podrá utilizar piedra basáltica u otras rocas sedimentarias de tipo arenisca que forman parte de las formaciones geológicas del país.
Barras de acero
A menos que se indique específicamente lo contrario en planos o planillas, se utilizará únicamente acero de dureza natural ACEPAR AP-42 de resistencia característica (fyk) igual o superior a 4200 Kg. /cm2. El acero deberá llevar las marcas de identificación relativas a su tipo y a su fabricante
Características mecánicas mínimas garantizadas por el fabricante:
Límite elástico: fyk >= 4.200 Kg/cm2
Tensión de rotura: fs >= 4.620 Kg/cm2
Alargamiento de rotura, en %, sobre base de 5 diámetros: >= 11%
Relación fs/fy >= 1.10
Ladrillos
Los ladrillos podrán ser de fabricación mecánica o manual. Serán de arcilla bien cocida, homogénea, duros, sin grietas, de forma y dimensiones regulares y tendrán una resistencia mínima a la compresión de 50 Kg. por cm2. Tendrán en todos los casos formas rectangulares y las dimensiones medias determinadas, tendrán estructura compacta, estarán uniformemente cocidos, sin vitrificaciones ni núcleos calizos, ni otros cuerpos extraños, deberán ser sonoros al golpe, rechazándose todo material que no reúna estas condiciones
F.- Morteros
Los morteros se elaborarán dosificando sus proporciones en recipientes adecuados que contarán con la aprobación previa de la Fiscalización de Obra.
No se fabricará más mortero de cal que la que pueda usarse en el día, ni más mortero de cemento que la que debe usarse dentro de las 2 horas de su preparación.
Todo mortero de cal que se hubiese secado o que no vuelva a ablandarse en la mezcladora sin añadir agua, será desechado. Se desechará igualmente, sin intentar ablandarla, toda mezcla de cemento y de cal hidráulica que haya empezado a endurecerse. Las pastas de argamasa serán más bien espesas que líquidas. Las partes que se detallan a continuación se entienden como medidas en volumen de material seco y suelto, con excepción de las cales vivas apagadas que se tomarán al estado de pastas firmes, y del cemento y las cales hidratadas (ambas en bolsas de origen) que se comprimirán en el envase.
Los diferentes tipos de morteros a ser empleados en la obra serán medidos en volúmenes en las siguientes proporciones
• Para capa de aislación horizontal y vertical 1:3 (cemento arena lavada) + Dosis de Hidrófugo
• Para revoque interior filtrado 1:4:16 (cemento cal - arena lavada)
• Para revoque exterior hidrófugo 1:4:12 (cemento cal - arena lavada) + Dosis de Hidrófugo
• Para contra piso 1:3:6 (cemento - arena lavada cascotes)
• Para macizado, azotado: 1:3 (cemento arena lavada)
• Para mampostería de nivelación y elevación, cimiento Piedra Bruta: 1:2:8 (cemento-cal-arena lavada)
• Para piso de ladrillos, layota cerámica nacional, tejuelas: 1:4:6 (cemento - cal - arena lavada)
II.- ESPECIFICACIÓNES TÉCNICAS DE LOS RUBROS
Señalizaciones durante la ejecución de la obra (incluye cintas y Cartel de obra)
Se realizará la demarcación del perímetro del área afectada con la colocación de cintas de señalización, de material plástico, de 8cm y 0.05mm de espesor, impresa por ambas caras en franjas de color amarillo y negro, sujetas a soportes de varillas conformadas de acero AT de 1.20m de longitud y 16mm de diámetro, hincados en el terreno cada 3metros con tapón protector de pvc. (en planta baja); y cadenas plásticas: medidas 8 mm diámetro, tamaño de bucle 54X27 mm y poste de seguridad de 90cm para restricción de acceso a planta alta.
Provisión y colocación de cartel de obra, según diseño de la SNC. Medidas: 0,80 m x 1,20 m. El contenido de este cartel deberá ser proveído por la SNC, deberá estar colocado en obra el primer día del inicio de los trabajos. El letrero será impreso sobre lona vinílica a color con estructura metálica.
Demolición de revestimiento cerámico de pared en sanitario.
En los lugares indicados en el plano (sanitario existente), serán retirados todos los azulejos, incluyendo la mezcla de asiento y especialmente en los lugares donde serán sustituidos los revestidos. La limpieza y acarreo de los escombros quedará a cargo y por cuenta de la Contratista. Los materiales de demolición no podrán ser reutilizados.
Demolición de piso en sanitario.
Se desmontará el piso del área conforme lo indicado en los planos (sanitario existente).
La Contratista realizará el retiro total de los pisos y aislación existente si lo tuviere, como así también el picado total de la carpeta hasta el nivel de contrapiso de acuerdo a lo indicado en plano y todas aquellas que aún no mencionadas, pudieran requerirse para la completa y correcta ejecución de las obras y trabajos proyectados. La limpieza y acarreo de los escombros quedarán a cargo y por cuenta de la Contratista.
Además, al momento de proceder a la demolición se deberá considerar que se respetará el nivel del piso de la sala de lectura proyectada, por lo que el contrapiso deberá estar por debajo.
Demolición artefactos sanitarios.
Se procederá al desmonte de todos los componentes del sanitario. La totalidad de los artefactos desmontados serán entregados a la Fiscalización de Obra para su disposición final.
Refuerzo estructural de piso existente: Colocación de vigas metálicas con perfiles UPN 270 de 6.00m (altura mínima 100), incluyendo apoyo en dado de hormigón. Terminación: pintura con esmalte sintético mate color grafito claro previo esmalte anticorrosivo.
Conforme se indica en los planos (plantas y cortes) se prevé el refuerzo de la estructura de soporte del piso de madera existente, mediante la incorporación de vigas metálicas apoyadas en dados de hormigón armado.
Es de exclusiva responsabilidad de la Contratista la verificación de las condiciones actuales del piso existente, así como la capacidad de soporte del mismo previamente al desarrollo de los planos de diseño final y detalle de los elementos estructurales de refuerzo, uniones, anclajes a la edificación existente y/u otros que conforman la propuesta técnica elaborada por la Contratante. La Contratista podrá elevar a consideración de la Contratante otras alternativas de refuerzo estructural, siempre que éstas signifiquen mínimas intervenciones en la edificación existente y no supongan riesgos en la estructura a mantener.
La totalidad de trabajos requeridos para la ejecución de este ítem (incluso demoliciones mínimas) deberán formar parte de la oferta técnica y económica presentada.
Los trabajos de terminación de los elementos de refuerzo (pintura, otros) deberán ser considerados en el presente ítem. El proceso para realizar la pintura al esmalte sintético sobre estructura metálica estará de acuerdo al orden sucesivo de capas que componen el tratamiento total, teniendo en cuenta que algunas etapas serán ejecutadas en los talleres de fabricación de los elementos metálicos, mientras que otras se llevarán a cabo en obra una vez emplazados definitivamente en su sitio los mismos. Sobre el metal perfectamente limpio se aplicarán dos manos de fondo al 100% (cien por ciento) de sintético de cromato, dejando secar entre manos 24 (veinticuatro) horas como mínimo. Una vez colocados los elementos en su emplazamiento definitivo en obra, se procederá a la aplicación de dos manos de esmalte sintético al 100% (cien por ciento) color grafito claro.
Limpieza y pulido con aplicación de resina incolora para madera en pisos de madera.
En los sectores indicados en los planos (sala de lectura), se realizará la aplicación de resina epóxica de dos componentes, incolora, como protección del piso (sellador), previa limpieza de la superficie de madera existente:
Colocación de piso cerámico 30 x 60 cm PEI4.
Conforme se indica en los planos de detalle, los pisos serán de cerámica (PEI 4 tránsito alto), antideslizante, bordes rectificados, espesor mínimo 7.2 mm y de tamaño 30x 60 (en relación al área a cubrir), protegidos en obra a fin de evitar roturas u otros daños posibles. No deberán presentar agrietamientos, alabeos ni otros defectos, y los cortes de las piezas deberán ser hechos a máquina. Serán fijadas con mezcla adhesiva especial para cerámica, utilizando llanas, niveladores y separadores.
Las dimensiones y color serán uniformes y conforme se indica en los planos (color gris para sanitario). Antes de su colocación, la Contratista deberá presentar una muestra del material al Fiscal de obras para su aprobación. Las juntas entre las piezas no serán mayores a 5 mm y serán rellenadas con pastina base gris claro o según color de la pieza seleccionada.
Revestimiento de pared con material cerámico 30 x 60cm PEI4
Conforme se indica en los planos, se revestirá íntegramente la superficie correspondiente al sanitario. La misma deberá estar limpia y sin materiales sueltos, sin polvo y libre de grasas. Las superficies deben estar bien niveladas ya que de esta manera el consumo del material adhesivo es menor. Se realizarán previamente a la colocación del piso, con material cerámico 30 x 60 color blanco, PEI 4, bordes rectificados hasta una altura mínima de 2.40m (altura del cielorraso). Las piezas se asentarán con pegamento de primera calidad y tomándose las juntas con pastina correspondiente al color de la pieza (base blanca). utilizando niveladores y separadores acordes al espesor de las juntas (1.5 mm). En caso de requerirse cortes, los mismos se realizarán con máquina.
Cambio y colocación de zócalo de madera.
Conforme se indica en planos, se colocarán zócalos de madera en el perímetro de la sala de lectura y laterales de la escalera h: 7cm, realizando perforaciones en la pared interior de los muros donde se introducirán los tacos de madera, trabajándolos, lo más cercano posible a los lugares de cambio de dirección, una vez acabado, se fijará el zócalo a los tacos mediante tornillos. La cabeza de estos deberá quedar perdida en los agujeros de la madera, los que posteriormente serán rellenados para ocultar éstos.
PREPARACIÓN DE SUPERFICIE
Previamente al comienzo de cualquier tipo de pintura, las áreas a tratar deberán ser limpiadas prolijamente y preparadas en la forma que para cada caso se requiera, según las respectivas especificaciones de la pintura seleccionada.
Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura, serán corregidos antes de proceder a pintarlas. No se permitirá el empleo de pinturas espesas para tapar poros, grietas u otros defectos.
No se aplicará pintura alguna sobre superficies mojadas o sucias de polvo o grasa, sin haber eliminado totalmente las impurezas.
Colores y muestras: Antes de comenzar cualquier trabajo de pintura, la Contratista tendrá que ejecutar las muestras necesarias, a fin de obtener la aprobación de la Fiscalización de Obra.
Preparación de tintas: Se harán siempre en sitio apropiado, al abrigo de inconvenientes atmosféricos y tomando las debidas precauciones para no deteriorar pisos ni muros, o cualquier otra estructura.
Manos de pintura: La cantidad de manos de pintura a aplicar serán las necesarias hasta lograr el acabado correcto. Con posterioridad a la aplicación de cada mano, se concederá amplio margen de tiempo de secado, antes de continuar con el proceso. La última mano, de acabado final, se aplicará cuando se hayan concluido todos los trabajos restantes y la limpieza general de obra, a juicio de la Fiscalización de Obra.
Terminación de los trabajos: Será condición indispensable para la aceptación de los trabajos, que éstos tengan un acabado perfecto, no admitiéndose que presenten señales de pinceladas, adherencias extrañas, ni defectos de otra naturaleza. Se cuidará especialmente el "recorte" limpio y perfecto de las pinturas y blanqueos, marcos, zócalos, herrajes, etc.
Pintura látex para interior (con retoques de enduido)
Previo a la aplicación de pintura, se realizará el retoque del enduido de las paredes en los sectores que fuese necesario, corrigiendo imperfecciones del revoque y/u otras. Se deberá tener en cuenta un buen lijado de la superficie donde se estará aplicando el enduido. Además, se considerarán las buenas prácticas al momento de realizar el enduido en las aristas y mochetas para evitar imperfecciones.
Una vez terminado el lijado del enduido, verificando que el mismo se encuentre completamente seco, se procederá a la pintura de las paredes (en los tramos indicados en los planos). Se deberán cubrir superficies que pueden ser afectadas por la pintura (muebles, puertas, piso) para minimizar el riesgo de manchas y salpicaduras.
La pintura de esta sala debe seguir las indicaciones de las EETT en relación con el tipo de pintura y tonalidades a ser usadas, debiendo ser productos, para área interior, de buena calidad, duración y de buena aceptación en el mercado nacional.
En el interior de la sala de lectura deberá ser color blanco, conforme se indican en los planos de detalle.
Pintura de mampostería a la silicona.
Las superficies interiores de ladrillos vistos, conforme se indican en los planos (sala de lectura), serán pintadas con dos manos de pintura anti moho, incoloro, previa limpieza de los ladrillos cuidando de no dañar la textura de los mismos.
Pintura de techo al barniz satinado.
Sobre la totalidad de la estructura de techo de madera existente se aplicará barniz al agua para interior satinado, aplicado con brocha o rodillo.
Previamente se deberá preparar la madera, eliminando posibles barnices anteriores que no se encontrasen bien adheridos procediendo a la limpieza y lijado.
Posteriormente deberán aplicarse las manos necesarias de fondo tapa poros (una o dos manos) y proceder a un lijado suave.
Finalmente se aplicará el producto (dos manos) con lijado suave entre manos a fin de lograr mejor adherencia.
Pintura de aberturas de madera al barniz marino.
Las aberturas de madera existentes (marcos, hojas de puertas y ventanas), irán pintadas tres manos de barniz marino transparente, aplicado con brocha suave, diluido en aguarrás, respetando los tiempos de secado entre mano y mano (24 horas). La primera mano a efectos de sellador y las dos siguientes de acabado final. Previo a la aplicación del barniz las aberturas deberán limpiarse de polvo y resina y se procederá al lijado en caso de hallarse barnices anteriores.
Pintura de todos los elementos de la escalera con barniz satinado incoloro.
Sobre la totalidad de los elementos componentes de la escalera de madera existente (incluidos baranda y pasamanos) se aplicará barniz al agua para interior satinado, aplicado con brocha o rodillo.
Previamente se verificarán los elementos y se sustituirán aquellos que se encontrasen deteriorados. Deberá prepararse la madera, eliminando posibles barnices anteriores que no se encontrasen bien adheridos procediendo a la limpieza y lijado.
Posteriormente deberán aplicarse las manos necesarias de fondo tapa poros (una o dos manos) y proceder a un lijado suave.
Finalmente se aplicará el producto (dos manos) con lijado suave entre manos a fin de lograr mejor adherencia.
Arreglo revoque en sector demolición de azulejos.
Se procederá a realizar el revoque interior con hidrófugo en el área correspondiente al sanitario existente previa demolición del revestimiento existente. Los caños, electroductos, cajas y griferías deberán estar embutidas.
Se realizará una azotada impermeable (1:3) con agregado de aislante hidrófugo, empezando de abajo hacia arriba para que la capa superior cubra la inferior, luego se realizará el revoque común (1:4:16) teniendo cuidado en realizarlo casi de forma simultánea para que el grueso se adhiera a la azotada.
Contrapiso de hormigón de cascotes e: 5cm
El contrapiso del sanitario existente será de cascotes con mezcla 1:6 (cemento arena) y doce (12) partes de cascotes cuyos diámetros oscilarán entre 2 y 5 cm. El contrapiso no podrá tener un espesor inferior a los 5 cm., debiendo mojarse abundantemente los cascotes antes de ser mezclados. En ningún caso se colocarán los cascotes en forma separada de la mezcla. El contrapiso irá asentado sobre la losa existente.
Previamente se colocarán franjas de nivelación considerando las pendientes necesarias en los pisos, para escurrimiento de agua en el sanitario. La superficie del contrapiso estará bien nivelada y alisada de manera tal que para la colocación del piso no sea necesario rellenarla con arena, ni con otro material que no sea la mezcla correspondiente a dicha colocación. No se permitirá el uso de cal en el contrapiso.
Carpeta de cemento alisado con hidrófugo para piso cerámico.
Se realizará una carpeta alisada con mortero de dosaje 1:3 (cemento y arena lavada) para la regularización sobre contrapiso de hormigón, para asiento de pisos cerámicos, previa aplicación de un puente de adherencia de marca reconocida, con acabado liso de al menos 2cm de espesor, verificando que se produzca una adherencia efectiva a la losa (no debe percibirse sonido hueco al golpe) dejando secar totalmente antes de aplicar materiales bituminosos.
Se deberán respetar estrictamente las pendientes requeridas tal como lo indique La Fiscalización de Obras. La carpeta se realizará con lechada cementicia, se ejecutará una carpeta niveladora con dosificación 1:1/2:6(cemento, cal y arena lavada), para la colocación de los pisos. Transcurridas las 6 horas de terminación del alisado superficial, se regará abundantemente con agua cubriéndola luego con una capa de arena que se mantendrá húmeda, por 4 días como mínimo.
La superficie deberá ser perfectamente lisa, nivelada, barrida y limpiada previa a la colocación del piso definitivo. La pendiente será variable en dirección a las bocas de desagües. El piso del sanitario tendrá una pendiente mínima desde la puerta hacia el sector de la rejilla de piso de por lo menos 0,5%.
Se comprobarán los niveles y pendientes con la Fiscalización de Obras y en caso de presentar algún nivel y/o pendiente incorrecto/a, el/la fiscal de obra podrá ordenar la demolición y la repetición de este procedimiento que correrá por cuenta de la Contratista.
Aislación en sanitario con membrana líquida y tela poliéster.
Realizar la limpieza de la superficie, la misma debe encontrarse sana, libre de partículas sueltas o cualquier producto que pudiera afectar la adherencia posteriormente. Si la superficie presenta coqueras, rellenarlas con un mortero de reparación pre dosificado de alta resistencia, previamente aplicar un puente de adherencia a base de resina acrílica y en estado fresco colocar el mortero de reparación.
Con el fin de no obtener estancamiento, realizar un contrapiso generador de pendiente de 1% en dirección a los desagües. Realizar la carpeta base de la impermeabilización mediante un mortero de cemento y arena 1:3 utilizar un aditivo impermeabilizante (hidrófugo) y un plastificante. Previamente aplicar un puente de adherencia a base de resina acrílica.
En los encuentros entre planos, realizar babetas con un radio aproximado de 5 cm. Es importante empezar la impermeabilización por los puntos críticos (desagües, caños bajantes, babetas, etc.). La impermeabilización de los caños debe realizarse internamente, es decir debe ingresar dentro de los mismos para evitar filtraciones en dichas intersecciones.
Previo al tratamiento, humedecer la superficie hasta saturarlo sin que exista brillo de agua superficial (se debe esperar a que la superficie absorba agua).
Aplicar el revestimiento impermeable cristalizante flexible a base de cemento modificado con polímeros, no tóxico, de 2 componentes. Extender y colocar el refuerzo de trama de poliéster, evitando la formación de burbujas de aire, el refuerzo debe solaparse 10 cm.
Aplicar la segunda capa del impermeabilizante cristalizante, realizar la aplicación en capas cruzadas, respetando el tiempo de secado entre capa y capa, consultar con el fabricante el tiempo de secado. Aplicar 4 kg/m² del impermeabilizante cristalizante.
Subir la impermeabilización al paramento vertical mínimo 20 cm por encima del nivel del piso.
Mantenimiento y reparación de techo de tejas.
Este ítem comprende la verificación de los elementos que componen la cubierta y sustitución de piezas defectuosas, desgastadas o rotas.
En caso de sustitución la misma se realizará con materiales similares, respetando las dimensiones y terminaciones de los materiales originales.
Los trabajos se harán en un todo de acuerdo con las Especificaciones Técnicas, los Planos del Proyecto, a las Normas Paraguayas del Instituto Nacional de Tecnología y Normalización para Agua Potable y Desagües Sanitarios, respectivamente, así como las indicaciones que imparta la Fiscalización de Obras.
Es responsabilidad de la Contratista el trazado final de las instalaciones, así como dimensionamiento y cálculo de las cañerías de alimentación y desagüe del área a intervenir.
La Contratista deberá incluir la provisión de todos los materiales y mano de obra, como así también todas las obras civiles y electromecánicas que pudieran ser necesarias para la concreción satisfactoria de las tareas.
Los planos del proyecto indican de manera general, las pautas que deben regir las instalaciones, los recorridos de cañerías y ubicación de artefactos sanitarios y accesorios. La empresa contratista No podrá efectuar ningún tipo de modificación en las instalaciones ni construir canaletas, orificios o roturas de muros sin la previa autorización de la Fiscalización de Obra.
La empresa Contratista de Obra deberá emplear mano de obra especializada y en la cantidad necesaria para cumplir el cronograma de obra establecido.
Es responsabilidad de la empresa contratista, que las instalaciones hidráulicas, de desagüe cloacal, se ejecuten conforme a los planos y especificaciones técnicas, que las mismas sean operables en un ciento por ciento según los fines para los cuales fueron diseñados.
Agua corriente en sanitario
Es responsabilidad de la Contratista el trazado final de las instalaciones, así como dimensionamiento y cálculo de las cañerías de alimentación.
La cañería de agua fría irá embutida en la pared, será de caño PVC de ½, los codos, te, alma doble, uniones etc. serán de PVC ½, instalados con sella roscas. La Contratista deberá obedecer rigurosamente las instrucciones de los fabricantes para la perfecta colocación de los tubos y accesorios.(dimensiones mínimas sujetas a cálculo)
La estanqueidad de la instalación deberá ser verificada antes de la colocación del revestimiento. Se instalará una llave de paso del lado interior del sanitario, que interrumpirá el paso del agua en caso de ser necesario.
Este ítem comprende los trabajos de desmonte de cañerías existentes en el sanitario, previo a la ejecución de la nueva instalación.
Desagüe cloacal en sanitario
Es responsabilidad de la Contratista el trazado final de las instalaciones, así como dimensionamiento y cálculo de las cañerías de desagüe cloacal.
Los caños serán de PVC, de 40mm, 50mm y 100mm. En el sanitario se instalará una rejilla de piso de 15cm x 15cm entre el inodoro y el lavamanos. Todas las cañerías de desagüe, irán a un registro cloacal de 50cm x 50cm y luego a la disposición final (existente en el sitio). Los caños horizontales tendrán una pendiente mínima y máxima de 2 %. Se construirá un registro de 40x40cm por cada 10m de colector horizontal, de ser necesario. (dimensiones mínimas sujetas a cálculo)
Observación: Las cañerías de desagües que van al primer registro deben estar conectadas a una cañería de ventilación de 40mm como mínimo.
Este ítem comprende los trabajos de desmonte de cañerías existentes en el sanitario, rejillas y otros, previo a la ejecución de la nueva instalación.
Inodoro con cisterna baja de loza color blanco.
El Inodoro con mochila incorporada de loza esmaltada, de color blanco hielo, tendrá incluyendo la mochila baja las siguientes dimensiones exteriores 40,5 cm. x 67,0 cm. en planta y de altura 74,5 cm., deberá llevar tapa acrílica y asiento de plástico acolchado de color blanco hielo.
Lavatorio con pedestal de loza color blanco.
Lavatorio con pedestal de loza esmaltada, color blanco hielo, de dimensiones exteriores en planta de 0.55m x 0.47m y altura de 0.80m.
Dependiendo del tipo de grifería a utilizar, (agua fría) este será de 1 (un) agujero. El mismo contará además con su correspondiente desagüe a sopapa cromada, tapón de goma con cadena de bolilla y accesorios de sujeción para cada lavatorio.
Espejo en baño 0.40 x 0.60.
Será de cristal float de la mejor calidad, de 4 mm de espesor, con bordes biselados. La sujeción se hará mediante adhesivo y soportes metálicos cromados. Se ubicará en el sanitario por encima del lavamanos, de 60cm de alto por 40cm de ancho.
Las tolerancias de los defectos precedentemente enumerados, quedarán limitadas por los márgenes que admitan las muestras a que se refiere el artículo correspondiente de la presente sección y que oportunamente merezcan la aprobación por parte de la Fiscalización de Obra.
Dispensador de jabón líquido.
El dispensador de jabón estará colocado por sobre el plano del lavatorio, a una distancia no mayor de 0.40m de su filo frontal, de color blanco y de plástico ABS, para refill de 800 ml.
Dispensador de toalla de papel.
Situado como mínimo a 1m (un metro) de altura de nivel de piso, de color blanco y de plástico ABS, para toallas de papel de 22 cm. x 21 cm.
Dispensador de rollo de papel.
El porta papel higiénico será de color blanco y de plástico ABS, adecuado para rollo de 300 m ó 500m.
Deberá encontrarse sobre la pared más próxima al artefacto inodoro. La altura del elemento será de 0.50 m desde nivel de piso terminado.
Percha simple de acero inoxidable.
Con acabado cromado. Será colocada con taladro y debe contar con tapa tarugos y tornillos, situada como máximo a 1.20 m (un metro veinte centímetros) de altura de nivel de piso. Se colocarán en el sanitario existente.
Grifería para lavatorio pico alto.
Deberá ser grifería cromada de la línea clásica para agua fría, con su correspondiente desagüe a sopapa cromada.
La conexión flexible (no de plástico) para alimentación de agua será de ½ y deberá tener campana o roseta cromada que oculte el punto de acople.
Deberán contemplarse en este ítem los trabajos de desmonte de electroductos, artefactos de iluminación existentes tanto en el sanitario como en la sala de lectura, que no formen parte de la nueva instalación eléctrica proyectada o conforme indicaciones de la Fiscalización de obras.
Es responsabilidad de la Contratista el trazado final de las instalaciones eléctricas, así como dimensionamiento de conductores, electroductos, otros componentes y el cálculo correspondiente.
Cambio y colocación de artefactos de iluminación tipo spots embutidos en sanitario.
Conforme se indica en planos, se prevé la provisión de artefactos de iluminación led, tipo spot, color blanco, luz cálida. Potencia: 10w. Embutidos en el cielorraso para el sanitario existente.
Provisión y cambio de lámparas led de diferentes watts hasta 18 watts.
Conforme indique la Fiscalización de obra, para artefactos existentes a mantener.
El tipo, potencia y temperatura de luz serán similares a las lámparas a sustituir.
Provisión y colocación de conjunto de placa con dos módulos con interruptores o tomacorrientes.
Para la sala de lectura, área de computadoras se prevé la provisión y colocación de conjunto de placa con dos módulos para tomacorrientes, color blanco, material polipropileno.
Provisión y colocación de conjunto de caja externa con dos módulos con interruptor o tomacorrientes.
Para la sala de lectura, área de computadoras se prevé la provisión y colocación de conjunto de caja externa con dos módulos para tomacorrientes, color blanco, material polipropileno. Altura de colocación h:50 cm de nivel de piso terminado.
Puntos de luz y tomas (bocas) con electroducto externo conduit y accesorios.
Para iluminación de la sala de lectura y conforme a ubicación de artefactos de iluminación indicados en los planos. Las dimensiones del electroducto serán definidas por el especialista de la empresa Contratista. La definición del color estará a cargo de la Fiscalización de obras. (dimensiones de electroductos, cableados y otros sujetos a cálculo del especialista)
Provisión y colocación de electroducto tipo conduit incluye accesorios.
Para iluminación de la sala de lectura y alimentación de tomacorrientes y ventiladores de techo (área de computadoras) conforme a ubicación de artefactos de iluminación y equipamiento móvil indicados en los planos. Las dimensiones del electroducto serán definidas por el especialista de la empresa Contratista. La definición del color estará a cargo de la Fiscalización de obras.
Colgante led rectangular 36w color negro luz neutra.
Provisión y colocación de artefactos colgantes, para iluminación de la sala de lectura, ubicación de artefactos de iluminación indicada en los planos.
Los mismos se instalarán colgando de las vigas de madera existente, a la altura definida en los cortes.
Ampliación de llaves termo magnéticas en tablero.
Cantidad y capacidad conforme a cálculo a realizar por el especialista de la empresa Contratista.
Cambio y colocación de tapas ciegas de llaves y conexión.
Conforme indicaciones de la Fiscalización de obras, se realizará la provisión de tapas eléctricas (rectangulares o circulares, color a definir) en sustitución y/o reposición de tapas existentes.
Cambio y colocación de cerraduras de puertas.
En sustitución de cerraduras de puertas existentes, de modelo similar al sustituido.
CERRADURAS: Cerraduras para embutir. Star Tec. Baño/WC Clase 3.
Aplicación: Para puertas con y sin rebaje.
Material: Frente, resbalón y palanca: acero inoxidable, caja de la cerradura: acero; funda para palanca: plástico.
Tipo de cierre: Preparado para bombillo.
Palanca: De 2 vueltas. De 1 vuelta.
Ejecución: La llave acciona el resbalón.
Frente: Redondo o esquinado.
Cuadradillo: 8 mm
Norma: Certificación según EN 12209:2003
Clase: 3S810F2BC20
MANILLAS:
Juego de manijas forma G, forma U, forma L.
Material: Acero inoxidable.
Acabado: Mate.
Accionamiento: Manilla de puerta alojada en roseta con mecanismo fijo-giratorio, con mecanismo de recuperación. Las manillas se atornillan a través de la caja de la cerradura. Las manillas no se atornillan por la estructura de la puerta sino una con otra.
Colocación de cintas reflectivas antiderrapantes en todas las huellas de escalera de madera hasta el piso superior.
Se colocarán en las huellas de la escalera existente, una vez culminados los trabajos de verificación y tratamiento final con barniz de los elementos que componen la escalera, cintas reflectantes, adhesiva, de tracción antideslizante con brillo en la oscuridad. Dimensión: 2 pulgadas. Color: negro verde.
Cielorraso de placa de yeso tipo durlock
Se colocará en toda la superficie de techo de sanitario, el cielorraso de placas de yeso estándar de 9.5 mm, junta tomada. Altura: 2.40m.
Estas placas no deben tener contacto con las paredes, dejando una buña de 1.5 cm en los laterales. Todas las placas serán encintadas y macilladas, respetando el tiempo de secado sin que éstas presenten burbujas de aire.
Se incluyen en este ítem los trabajos correspondientes a enduido y pintura del cielorraso. (color blanco)
El cielorraso será tratado con una pintura adherente o sellador 1 mano y posteriormente con 3 manos de enduido para interior, serán finamente lijados de modo a presentarse suave al tacto, la CONTRATISTA deberá cuidar las demás partes de la obra de modo a que no sean perjudicados por el fino polvo del enduido.
Los cielorrasos serán ejecutados con paneles de yeso compuesto (placa de yeso revestida en papel celulosa especial sobre ambas caras), construido con sistema de montaje en seco constituido por las placas de yeso de 9,50 mm de espesor mínimo, con junta tomada que irán atornilladas a los perfiles metálicos de la estructura.
El entramado estructural de chapa doblada estará constituido por un emparrillado con perfiles de solera sección en "C" (canal con pestañas) de 35 x 70 mm, de chapa Nº 24, con separación de 90 cm, y el emparrillado con perfiles tipo Omega de sección trapezoidal constituido por chapa galvanizada Nº 24 de 70 x 13 mm, con separación cada 40 cm, superpuesto sobre las soleras.
La placa se colocará siempre con su eje longitudinal perpendicular a los elementos portantes. Las juntas de las placas serán trabadas. Los elementos de suspensión a la estructura del techo irán espaciados cada 1,50 m, serán rígidos de manera que no sufran deformaciones ni movimientos por el empuje ascendente al atornillar las placas.
Las juntas irán masilladas en toda su longitud. La masilla se colocará alisando y cuidando de no dejar desnivel entre dos placas consecutivas. Se rellenarán con masilla las depresiones que dejan los tornillos. La masilla y el papel serán de las recomendadas por los fabricantes de las placas.
La terminación del cielorraso se ejecutará con enduido plástico y pintura látex para interiores. El tratamiento de enduido se realizará cuando la tomada de junta se halle totalmente seca (24horas). El tratamiento de enduido y pintura es el tradicional de acabado de interiores.
Cualquier corte que tenga que efectuarse en el cielorraso para la ubicación ya sea de artefactos eléctricos, rejillas de aire acondicionado, etc., se realizarán preferentemente antes de los trabajos de ejecución de tomada de junta.
Retiro de escombros y limpieza final
Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el edificio perfectamente limpio exterior e interiormente. Se deberá retirar todo resto de material del predio, las canchas de mezcla serán levantadas. Los artefactos eléctricos y sanitarios deben ser probados antes de su entrega, las líneas eléctricas revisadas y aprobadas. Los tableros eléctricos deben ser provistos de letreros para la indicación de sus reparticiones.
CONSIDERACIONES FINALES
A pesar de haber sido observado en ítems anteriores, se insiste en la recomendación de realizar consultas a los técnicos especialistas de la SNC en cualquier situación de dudas sobre especificaciones técnicas, detalles constructivos o procedimientos en la obra, evitando de esta forma intervenciones que puedan perjudicar la integridad de los edificios en proceso de intervención.
Antes de la ejecución de los rubros y provisión de materiales, se deberá proceder a la verificación correcta de las dimensiones en obra.
Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Físico fueron elaboradas por la CTN 45 “ACCESIBILIDAD – Subcomité Accesibilidad al Medio Físico”, y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN). Se encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas (www.contrataciones.gov.py), vínculo “Marco Legal/Documentos de Interés”, desde donde podrán ser descargadas.
Las normas de accesibilidad que serán aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Cómputo métrico) del Formulario de Oferta para permitir su cotización en conjunto con las obras objeto del contrato.
En el marco de la política de Compras Públicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideración de prevalencia del impacto ambiental y social al momento de llevar adelante una contratación pública, las contratantes deberán establecer la inclusión de las Normas Técnicas en los pliegos de bases y condiciones para las contrataciones que tengan por objeto una obra nueva (Ej.: construcción de edificios, hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que comprendan espacios de uso público, etc.)
En las contrataciones de servicios de reparación y mantenimiento de edificios, así como en la restauración de edificios históricos podrán aplicarse las Normas de Accesibilidad en la medida que razonablemente puedan ser admitidas.
El cumplimiento de estas normas en la ejecución de los trabajos deberá ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se tomarán como referencia las Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio Físico elaboradas por el Comité Técnico de Normalización CTN 45 “Accesibilidad”, del Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN).
La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislación vigente en materia ambiental, y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos, según corresponda, con el fin de que la misma cause impacto negativo mínimo directo o indirecto al medio ambiente.
Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades humanas sobre el medio físico, biótico, socio-económico, cultural, histórico y antropológico y que resulten costos sociales para el Estado y una disminución de la calidad de vida de la población en la que se va a ejecutar la obra.
Descripción |
NO APLICA. |
La unidad solicitante es la Coordinación General de la Unidad de Gestión Técnica del Proyecto Implementación y Equipamiento de Bibliotecas en territorios con mayor índice de pobreza a nivel nacional para el Fortalecimiento de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, en el marco de la donación otorgada por la República de China (Taiwán). Las especificaciones técnicas son las adecuadas para cada sitio conforme al presupuesto y para la correcta ejecución e implementación del proyecto, se trata de un llamado temporal con ejecución para el año 2023.
Para la presente contratación se pone a disposición los siguientes planos o diseños:
Los planos se encuentran publicados en el SICP y son los siguientes:
LOTE 1 PILAR
1. Plantas situación actual.
2. Cortes y Fachadas.
3. Planta propuesta.
4. Instalaciones.
5. Planta / zonificación.
LOTE 2 PASO BARRETO
1. Relevamiento planta acotada / cortes.
2. Propuesta de intervención planta acotada / cortes.
3. Propuesta de intervención planta equipada / p. techo.
Los planos de la obra con la respectiva aprobación municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del llamado.
Se entregará al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez será publicado en el SICP con la convocatoria de la contratación. El contratista se encargará de obtener, por su cuenta, todos los demás ejemplares que pudiese necesitar. El contratista no podrá utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos, especificaciones y demás documentos presentados por la contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la ejecución del contrato.
La contratante es responsable por la obtención y entrega de los planos al contratista antes de la expedición de la orden de inicio de los trabajos, conforme a las disposiciones municipales vigentes y toda otra aprobación necesaria para el inicio de la ejecución de las obras.
El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogará en igual forma el inicio de la ejecución de las obras.
El contratista deberá tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicación que se realice en virtud del contrato, realizados por él de acuerdo con las condiciones previstas en los párrafos precedentes o recibidos de la contratante para que pueda ser verificado y utilizado por el fiscal de obra. Cuando la obra requiera medidas de mitigación de riesgo como resultado de la evaluación de impacto ambiental, el documento que las contenga deberá estar disponible en el sitio de obras.
La contratante tendrá derecho de acceder a cualquier documentación relacionada con la obra que se encuentre en la zona de obras.
El contratista deberá notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeación o ejecución de las obras pudiera retrasarse o interrumpirse, como consecuencia de que el fiscal de obra o la contratante no presentaran en un plazo razonable los planos que están obligados a enviar al contratista conforme al contrato. La notificación del contratista debe precisar las características y fechas de entrega de dichos planos.
Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentación de las instrucciones resultaran en perjuicio del contratista, este último tendrá derecho a indemnización por este perjuicio.
La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente:
RECEPCIÓN PROVISORIA:
LOTE N° 1 - PILAR: 150 días calendarios.
LOTE N° 2 - PASO BARRETO: 120 días calendarios.
El cronograma oficial de la obra entrará en rigor a las 48 horas hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Inicio.
RECEPCIÓN DEFINITIVA: 30 días calendarios posteriores a la recepción provisoria.
LOTE 1 - PILAR
Sitio donde se ejecutará la obra: Casa de Cultura de Pilar - Dpto. de Ñeembucú. Dirección: 14 de mayo y Gral. José Eduvigis Díaz.
LOTE 2 - PASO BARRETO
Sitio donde se ejecutará la obra: Biblioteca Pública de Paso Barreto - Dpto. de Concepción. Dirección: Barrio María Auxiliadora.
Las obras contratadas que requieran de la obtención de requisitos de carácter ambiental, no podrán iniciarse antes de la obtención y presentación a la contratante de dichos requisitos.
Las empresas contratistas encargadas de la construcción de obras de infraestructura y/o viales tendrán la obligación de exhibir gráficamente letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y deberá contener mínimamente cuanto sigue:
El código QR mencionado en la presente cláusula, es generado a través del SICP con la emisión del código de contratación, permitiendo que a través de aplicaciones móviles pueda ser corroborada la información disponible del contrato y la situación contractual del mismo.
La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:
El oferente deberá incluir en su oferta una descripción preliminar del método de trabajo y cronogramas específicos, incluyendo gráficos y diseños. El Cronograma de actividades deberá ser elaborado en base al diagrama de Grantt con el desarrollo de todos los ítems de trabajo, en el cual se indique la fecha de inicio, duración, porcentaje de ejecución previsto para cada mes y la fecha de terminación de los trabajo.
Es obligación del oferente cumplir con el cronograma una vez adjudicado, el cual será estrictamente fiscalizado por la contratante.
El proponente deberá preparar y presentar en porcentaje la curva de avance financiero, sin indicar montos, correspondiente al Cronograma de Ejecución, que debe señalar los desembolsos porcentuales previstos para cada mes y el acumulado
El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, será:
Planificación de indicadores de cumplimiento:
INDICADOR |
TIPO |
FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA (se indica la fecha que debe presentar según el PBC) |
Certificado del mes de xxx |
Certificado de Obra |
por mes vencido |
Acta de recepción provisoria | ACTA | según cronograma |
Acta de recepción definitiva | ACTA | según cronograma |
De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante deberá determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecución del contrato, así como planificar la cantidad de indicadores que deberán ser presentados durante la ejecución. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo de contratación de que se trate, deberá indicar el documento a ser comunicado a través del módulo de Seguimiento de Contratos y la cantidad de los mismos.
La convocante adjudicará el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la más baja y cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el oferente está calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.
1. La adjudicación en los procesos de contratación en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, se efectuará por las cantidades o montos máximos solicitados en el llamado, sin que ello implique obligación de la convocante de requerir la provisión de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligándose sí respecto de las cantidades o montos mínimos establecidos.
2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto mínimo establecido, deberá consultar al proveedor si desea ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el mínimo.
3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad requerida, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podrán alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitación.
En aquellos llamados en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, cuando la convocante deba disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podrá modificar el monto o las cantidades mínimas establecidas en las bases de la contratación.
La comunicación de la adjudicación a los oferentes será como sigue:
1. Dentro de los cinco (5) días corridos de haberse resuelto la adjudicación, la convocante comunicará a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas, copia del informe de evaluación y del acto administrativo de adjudicación, los cuales serán puestos a disposición pública en el referido sistema. Adicionalmente el sistema generará una notificación a los oferentes por los medios remotos de comunicación electrónica pertinentes, la cual será reglamentada por la DNCP.
2. En sustitución de la notificación a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas, las convocantes podrán dar a conocer la adjudicación por cédula de notificación a cada uno de los oferentes, acompañados de la copia íntegra del acto administrativo y del informe de evaluación. La no entrega del informe en ocasión de la notificación, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.
3. En caso de la convocante opte por la notificación física a los oferentes participantes, deberá realizarse únicamente con el acuse de recibo y en el mismo con expresa mención de haber recibido el informe de evaluación y la resolución de adjudicación.
4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberán ser notificadas a todos los oferentes, según el procedimiento indicado precedentemente.
5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberán ser por escrito y dirigirse a la dirección indicada en el contrato.
Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendrá la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la convocante explique los fundamentos que motivan su decisión.
La solicitud de audiencia informativa no suspenderá ni interrumpirá el plazo para la interposición de protestas.
La misma deberá ser solicitada dentro de los dos (2) días hábiles siguientes en que el oferente haya tomado conocimiento de los términos del Informe de Evaluación de Ofertas.
La convocante deberá dar respuesta a dicha solicitud dentro de los dos (2) días hábiles de haberla recibido y realizar la audiencia en un plazo que no exceda de dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de respuesta al oferente.
Luego de la notificación de adjudicación, el proveedor deberá presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes, los documentos indicados en el presente apartado.
|
|
|
|
|
|
|
2. Documentos. Consorcios |
|
|
|
|