El Suministro deberá incluir todos aquellos ítems que no hubiesen sido expresamente indicados en la presente sección, pero que pueda inferirse razonablemente que son necesarios para satisfacer el requisito de suministro indicado, por lo tanto, dichos bienes y servicios serán suministrados por el Proveedor como si hubiesen sido expresamente mencionados, salvo disposición contraria en el Contrato.
Los bienes y servicios suministrados deberán ajustarse a las especificaciones técnicas y las normas estipuladas en este apartado. En caso de que no se haga referencia a una norma aplicable, la norma será aquella que resulte equivalente o superior a las normas oficiales de la República del Paraguay. Cualquier cambio de dichos códigos o normas durante la ejecución del contrato se aplicará solamente con la aprobación de la contratante y dicho cambio se regirá de conformidad a la cláusula de adendas y cambios.
El Proveedor tendrá derecho a rehusar responsabilidad por cualquier diseño, dato, plano, especificación u otro documento, o por cualquier modificación proporcionada o diseñada por o en nombre de la Contratante, mediante notificación a la misma de dicho rechazo.
Los productos y/o servicios a ser requeridos cuentan con las siguientes especificaciones técnicas:
INTRODUCCIÓN
La presente documentación tiene por finalidad, establecer las especificaciones técnicas que servirán de base para la ejecución de todos los rubros previstos en el cómputo métrico de obras, en cuanto a provisión de materiales y métodos para la realización de los Contenedores para Archivos, en la Sede Central del SENACSA, San Lorenzo, Dpto. Central.
Las especificaciones de los rubros mencionados serán ejecutadas por la empresa adjudicataria, su cumplimiento es de carácter obligatorio y servirá de base para el Departamento de Fiscalización de Obras, quien deberá hacer cumplir a cabalidad lo estipulado en el presente documento.
El proyecto arquitectónico contempla la Provisión de un contenedor de 40, destinado a SALA DE ARCHIVOS DE DOCUMENTOS. También comprende la construcción de obras exteriores complementarias consistentes en la construcción de dados de hormigón armado para sustentar el contenedor de 40, y construcción de camineros.
Los términos de referencia que se entregan, se complementan entre sí y tienen por objeto explicar las condiciones y características constructivas relacionadas con el empleo de los materiales. Cualquier detalle que se haya omitido en planos, especificaciones, anexos o en todos estos, y que deba formar parte de la construcción, no exime al contratista de su ejecución, ni podrá tomarse como base para reclamaciones posteriores, por lo tanto, queda obligado a cumplir con estas especificaciones.
Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias para su realización, es decir ninguna de sus partes componentes se incluyen en otros rubros.
EL CONTRATISTA está obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajos que aseguren la correcta ejecución de la obra
1-CONTENEDOR 40
Contenedor de 40
Contenedor marítimo de 40 pies, estándar y estanco, a base de estructura de acero forrados en plancha de fierro ondulado de 2.6mm de espesor con tratamiento anticorrosivo y con piso de terciado marino de 30mm de espesor. Medidas de 40 pies: Largo, 12 m, Ancho, 2.44 m, y Altura, 2.60 m. Puerta de hierro de dos hojas de abrir de dimensiones total de 2.35 m de ancho X 2.39 de alto, con sistema de seguridad de cierre de dos candados como mínimo. Con sistema de iluminación de artefactos del tipo LED de adosar, de 18 wats, equipo completo Tomas Comunes. Sistema de ventilación con dos extractores medianos. El contenedor deberá contar con estantería metálica incrustadas en las dos paredes laterales, para archivo de cajas y biblioratos. Esta contara con parantes ranurados de chapa N°14 (2mm), con 5 (cinco) bandejas desmontables fijados con bulones galvanizados y tuercas.
El precio incluirá el traslado del contenedor hasta su disposición final
El contenedor deberá ser transportado desde el sitio de producción hasta el predio del Senacsa, situado en la ciudad de San Lorenzo, el valor de este ítem incluye el transporte, seguros para cubrir el contenedor y la carga o mobiliario interno. El trabajo incluye el cargue y descargue del contenedor, la consecución y alquiler de la grúa o montacargas, la ubicación y nivelación del mismo en el sitio donde indique la fiscalización. Si el contenedor o las estructuras cercanas sufren algún daño durante el transporte y/o movilización hasta el sitio indicado, el contratista correrá con todos los gastos que su reparación implique, sin costo alguno al Senacsa.
TRABAJOS DE HERRERIA
2. Estructura metálica paredes
Caño 20 mm x 20 mm x 0,90 m, caño 20 mm x 50 mm x 2.00 m, disco 0,8, CO2, Alambre Mig 0,8, M.O
3. Estructura metálica techo
Caño 20 mm x 20 mm x 0,90 m, caño 20 mm x 50 mm x 2.00 m, disco 0,8, CO2, Alambre Mig 0,8, M.O
ABERTURAS
4. Puerta de vidrio templado Blindex de dos hojas corrediza, espesor 10mm (completo incluye cerradura herrajes y accesorios)
Puerta de vidrio Blindex de dos hojas corrediza, del tipo templado, laminado doble, de 10mm, de color a definir por la Fiscalización.
La puerta será con perfilaría metálica y vidrio templado tipo blindex. Medidas de 2.30 a 2.40 m x 2.50 a 2.60 m de alto. Será Corrediza de dos hojas móviles y dos hojas fijas. La perfilaría metálica debe estar pintada
Cuando se especifique vidrio templado, se tendrá presente que, previo al templado se deberán realizar todos los recortes y perforaciones para alojar cubre cantos, cerraduras, manijones, etc., utilizándose a tal efecto, plantillas de dichos elementos. Para el uso, manipuleo, colocación, etc. de este tipo de vidrio deberán seguirse las instrucciones generales del fabricante.
Las superficies y aberturas deberán entregarse limpias, libres de suciedades, gratitud y rayaduras; asimismo, deberán protegerse todos los elementos o superficies expuestas al momento de la colocación de la abertura.
Descripción de los elementos:
Los pre marcos serán de aluminio anodizado natural.
Contra vidrios de aluminio colocados con goma para recibir el vidrio.
Todos los tornillos serán de acero inoxidable.
En todas las juntas, tanto las de 45° como las de 90° se deberán aplicar silicona incolora en todo el perímetro entre el pre marco y el marco de aluminio.
Los sellados se ejecutarán con poli sulfurovulcanizable en frío o similar.
El precio debe incluir los dinteles necesarios en metal para no alterar la seguridad del contenedor
REVESTIMIENTO CON AISLACION ISOPOR
5. Revestimiento PVC estándar paredes
Aislación de isopor térmico de 5cm de grosor revestido en pvc 15 mm de espesor rígido antillamas en paredes color blanco.
6. Revestimiento PVC estándar techo
Aislación de isopor térmico de 5cm de grosor revestido en pvc 15 mm de rígido antillamas en paredes color blanco.
INSTALACION ELECTRICA
El proveedor deberá presentar los planos de instalación eléctrica, detallando la ubicación del artefacto a instalar. El cuadro general de entrada de energía central, con disyuntores térmicos claramente identificados de manera que sea fácilmente reconocible, de marca, modelo y capacidad adecuada, para cumplir con la protección del sistema. Deberá estar debidamente identificado y separado, una llave TM para el circuito eléctrico de luces, otro para la toma de equipo informático y tomas comunes, otro circuito para el aire acondicionado.
Además, la empresa contratista será el responsable de realizar cualquier tipo de tendido eléctrico, en caso que la conexión de la acometida así lo requiera
7. Boca de luz
Cable 2mm, caño corrugado, caja de llave, pico ciego, placa de 3 módulos, pico llave, M.O. Tm 1x16
8. Boca de tomas comunes
Cable 2mm, caño corrugado, caja de llave, pico ciego, placa de 3 módulos, pico llave, M.O. Tm 1x16
9. Boca de tomas computadoras
El trabajo incluye la provisión y colocación de la toma corriente de uso específico para computadora por lo tanto será de 16ª, 250V, con puesta a tierra y jabalina de cobre de 2.20m, circuito independiente, electro ducto de caño PVC rígido de 5/8 y conductor de 4 mm. Con caja de conexión embutida en mampostería, de PVC
10. Boca de AA
El acondicionador de aire deberá poseer un circuito independiente directo al tablero de distribución con su respectivo disyuntor. Así también deberá poseer un interruptor para su activación
Cable 4mm, caño corrugado, M.O. Tm 1x20
11. Tablero trifásico
El contratista deberá suministrar e instalar un tablero eléctrico homologado. Este tablero estará ubicado dentro del contenedor a una altura mínima de 1.40m desde el piso del contenedor hasta la parte inferior del tablero. Incluye el totalizador y los breakers para las instalaciones internas. El tablero y los breakers se deben calcular basados en la carga a instalar de iluminación interna, tomacorrientes, equipos a instalar y aires acondicionados, dejando capacidad de reserva del 40% disponible. Este tablero deberá estar marquillado, contener diagrama unifilar y el directorio de cargas. El tablero debe quedar aterrizado a barraje equipotencial. Tablero 6 modulo, cables 6mm, caño corrugado, caja cuadrada, disyuntor 1x32, M.O.
El tablero eléctrico será embutido con tapa de plástico transparente, conteniendo como mínimo una TM de corte general y otras llaves termo magnéticas para luces, tomas, así como para el equipo acondicionador de aire. Instalación eléctrica independiente para circuito de luz, de toma y de AA.
Aterramiento de instalación eléctrica. Sistema de aterramiento con tres jabalinas posicionadas en forma triangular a una profundidad de 2metros como mínimo
12. Artefacto led redondo
La empresa se encargará de la provisión y colocación de los artefactos lumínicos de referencia en el mercado nacional. Los mismos serán de fabricación en sector del MERCOSUR y acordes a las normativas de la ANDE y vigentes en el territorio paraguayo. Los artefactos serán de tipo LED de adosar, de 18 wats, equipo completo.
Panel de adosar LED redondo 6000-6500K. Color blanco
Voltaje: 90-264V
Lámpara: LED 6500K Luz Fría.
Potencia: 18W
Medidas (cm): de 20 a 30
13. Toma industrial trifásico exterior
Caja redonda, MO, cables 3mm tierra
PISO
14. Piso vinílico de alto tráfico, incluye zócalo, esp. 3mm
Pavimento vinílico homogéneo, con textura lisa, de excelente resistencia y aspecto, especial para lugares donde las condiciones de asepsia e higiene son indispensables.
Fabricado con características especiales, que permite el tráfico muy intenso y exime todo tratamiento de protección es decir no precisa ser encerado a lo largo de toda su vida útil, se restaura mediante el lustre a seco.
La presentación es en rollo, de 3 mm de espesor; las uniones se realizan con cordones de soldadura invisible. Con tratamiento de protección en poliuretano reforzado PUR en la superficie de uso, lo cual le da muy buena resistencia del producto: a las manchas, al crecimiento de hongos y bacterias, al fuego y reduce los costos de mantenimiento.
Anterior de la colocación se deberá presentar una muestra a la Fiscalización de Obras para su aprobación.
PINTURA
La pintura exterior, la base en pintura anti-oxido a base de zinc, para protección y con un acabado de pintura sintética (en dos manos, como mínimo), de primera calidad.
La pintura interior, al látex interior.
El color será a elección de la convocante, teniendo en cuenta la calidad, la durabilidad y el acabado de la pintura.
15. Pintura antioxido interior y exterior
Producto de preparación para metales ferrosos, de película dura, rápido secado y excelente adherencia, base adecuada para las pinturas de terminación. Indicado para imprimar metales ferrosos, cuyos componentes anticorrosivos actúan evitando por mucho tiempo la oxidación, como así también demorando el avance de la corrosión preexistente.
Tratamiento previo: Limpiar la superficie de modo de eliminar grasitud, suciedad, óxido, polvillo y restos de materiales preexistentes. El metal a pintar debe estar seco y sin restos de los productos de limpieza. APLICACIÓN: Mezclar el producto con movimientos ascendentes, hasta lograr uniformidad de color y viscosidad. Diluir con una mínima cantidad de Disolvente para Sintéticos. No pintar en condiciones extremas de humedad y/o temperatura. - Sistema a utilizar: Aplicar a pincel, rodillo o soplete.
Aplicar una mano del producto diluido con hasta un 5% de aguarrás mineral asegurando la perfecta cobertura del metal a proteger. La segunda mano puede aplicarse sin diluir o diluido con hasta un 5% de aguarrás mineral. Aplicar a pincel, rodillo o soplete. La mejor acción protectora se logra aplicando la pintura de terminación entre 8 y 72 horas después de aplicado el fondo.
16. Pintura sintético mate interior y exterior
El proceso para realizar la pintura al esmalte sintético sobre el contenedor, estará de acuerdo al orden sucesivo de capas que componen el tratamiento total, teniendo en cuenta que algunas etapas serán ejecutadas en los talleres de fabricación de los elementos metálicos, mientras que otras se llevarán a cabo en obra una vez emplazados definitivamente en su sitio los mismos. Sobre el metal perfectamente limpio se aplicarán dos manos de fondo al 100% (cien por ciento) de anticorrosivo, dejando secar entre manos 24 (veinte y cuatro) horas como mínimo, luego se procederá a la aplicación de dos manos de esmalte sintético al 100% (cien por ciento). Se aplicará una mano de pintura anti óxido para chapa galvanizada y luego dos manos de esmalte sintético del color que establezca la Fiscalización.
Remover la pintura existente limpiando la superficie a pintar. Sobre superficies perfectamente preparadas, se aplicarán un mínimo de 3 manos de esmalte sintético primera marca, color a determinar. La primera mano se aplicará diluida al 30% con aguarrás, las manos siguientes se rebajarán hasta un 10 % con aguarrás. El material a utilizarse será esmalte sintético mate de excelente calidad, presentando los envases a la Fiscalización de Obras antes de la aplicación para su aprobación.
PROVISION E INSTALACION DE EXTINTORES
17. Extintor PQS de 10kg
Extintor portátil de presión contenida, a base de polvo químico seco, al 75 % de fosfato monoamónico certificado, con apariencia libre de soldadura en sus ensambles acabado en pintura horneada electrostática color rojo brillante.
Se deberán proveer e instalar extinguidore de polvo químico seco (PQS) para combate de fuego tipo ABC, con una capacidad de 10 Kilos. Los extintores se instalarán en los lugares indicados por la fiscalización y deberá estar acompañado de balizas indicadores de posición y uso. Serán portátiles con válvula a palanca de autocontrol manual, manómetro de control visual de carga, manguera y boquilla de descarga. Se colgará de perchas murales a una altura de 1,50 m sobre el nivel del piso, colocado sobre señalización consistente en una chapa baliza rectangular que supere en 20 cm el ancho y el alto del artefacto. Sobre el vértice superior derecho y con letras negras sobre fondo blanco, se indicará el fuego para el cual es apto.
PROVISION Y COLOCACION DE EXTRACTORES
18. Extractor Axial
Extractor axial de 25 cm a 30 cm de canalización circular.
El ventilador fabricado a partir de plástico moldeado por inyección, equipado con indicador de luz de neón y de una sola fase de 230V-50Hz, motor de clase B equipado con protección térmica de sobrecarga. El ventilador con aislamiento de clase II, IP44 nominal y adecuado para operar con una temperatura de hasta 40ºC.
Velocidad aprox.: 2500 rpm
Potencia aprox.: 13 W
Cada extractor debe incluir en su colocación una rejilla exterior metálica o plástica de 25x25cm o más para cubrir estéticamente el ducto de extracción.
EXTERIORES
19. Dado de Hormigón Ciclópeo de 0,50x0,50 x 0,70 de alto
Se construirá dados de hormigón ciclópeo, cimentación puntual compuesta por un concreto simple en cuya masa se incorporan grandes piedras o bloques que no contiene armadura. La proporción máxima del agregado ciclópeo será en sesenta por ciento (60%) de concreto simple y del cuarenta por ciento (40%) de rocas desplazadas de tamaño máximo, de 10; éstas deben ser introducidas previa selección y lavado, con el requisito indispensable de que cada piedra en su ubicación definitiva debe estar totalmente rodeada de concreto simple.
Localizar el cimiento, su ancho y su profundidad. Verificar que el fondo de la excavación este nivelado, libre de basuras y de restos de tierra suelta. Limpiar y mojar con agua limpia las piedras antes de ser colocadas para evitar que estas absorban el concreto. Colocar una capa 5 a 10 cm de espesor de concreto simple o solado para evitar que la piedra quede asentada directamente sobre el suelo.
20. Construcción de camineros de canto rodado de 1.50m de ancho, con contrapiso de cascote esp. 0.10m y gradas de acceso a cada contenedor
Construcción de camineros de canto rodado de 1.50m de ancho, con contra piso de cascote esp. 0.10m. Mosaicos de canto rodado 30 x 30cm sobre contra piso serán de colores a convenir con la Fiscalización de obra. Estas baldosas irán asentadas sobre el contra piso previa colocación de la mezcla de asiento que tendrá un espesor mínimo de 2 cm. Una vez colocados los pisos, los mismos quedarán clausurados al pasaje de personas o materiales, por los menos durante dos (2) días. Deberán estar estacionado como mínimo un mes sin rajaduras u otros defectos el espesor total de la baldosa será de 2,5 cm de espesor como mínimo.
21. Acometida desde la columna existente con cable multifilar de 4x6mm tipo taller
Desde la columna de hormigón, se realizará la acometida de energía eléctrica con cable multifilar de 4x6mm tipo taller con cuatro prensitas dentadas y caño de PVC ¾, aproximadamente 4 metros, hasta el registro eléctrico.
22. Instalación de línea subterránea desde el registro hasta el tablero en el contenedor
Desde el registro eléctrico se extenderá una línea subterránea con cable multifilar 2x6mm, con caño electroducto de ¾ hasta el tablero para 6 TM en el contenedor.
23. Registro eléctrico de 25x25x30 con doble tapa
Los registros eléctricos serán como mínimo de 25 x 25 x 30 cm, revocadas, con tapa de H°A° y en el fondo se colocará una capa de 10 cm de arena lavada y encima piedra triturada. Deben estar limpios y libres de escombros o basuras. Merece especial atención el cierre y tapa de estos registros desde el inicio de su construcción hasta su presentación final.
24. Provisión y colocación de membrana de aluminio
Se colocará en el techo del contenedor una membrana de aluminio de 4 mm de espesor, pasos para la colocación:
Aplicación con soplete y garrafa
La superficie debe estar limpia y seca.
Imprimir la superficie con imprimador asfaltico.
Se recomienda adherir total o parcialmente cada rollo de membrana.
Sobre la unión de los rollos (soldadura) colocar Alumkote o cinta aluminizada
LIMPIEZA GENERAL
25. Limpieza y retiro de escombros
Limpieza general del sitio de construcción con retiro absoluto de escombros existentes.
El apilamiento de los desechos o residuos de obra, deberán ser ubicados en sectores que no afecten a la libre circulación de las personas y además sea de fácil manipuleo para su cargado en camiones o contenedores, que posteriormente serán retirados del sector de obras. La obra será entregada completamente limpia y libre de materiales, excedentes y residuos.
La limpieza se realizará permanentemente, a los fines de mantener la obra limpia y transitable.
Una vez finalizada la obra de acuerdo con el contrato y antes de la recepción provisional de la misma, el Contratista estará obligado a ejecutar además de la limpieza periódica mencionada anteriormente, otra de carácter general. Se incluye en este ítem todos los útiles y materiales de limpieza, abrasivos, ácidos, etc., a efectos de dejar perfectamente limpios los pisos, revestimientos, revoques, carpintería, vidrios, etc.
LAS IMÁGENES REFERENCIALES CORRESPONDIENTES A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SE PODRÁN VISUALIZAR EN EL DOCUMENTO ADJUNTO EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LAS CONTRATACIONES PUBLICAS (SICP)
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA FISCALIZACIÓN
1. Especificaciones Técnicas
ORGANIZACIÓN DE LA OBRA
RESIDENTE DE OBRA
La Contratista está obligada a mantener en el sitio de las obras, en forma permanente, un Jefe o Residente de obra, que la representará en todo lo relacionado con el desarrollo y cumplimiento del Contrato, con amplias facultades para ejercer las funciones de su competencia, resolver problemas que se presenten y tomar cualquier decisión de importancia que sea necesaria durante la ejecución de las obras.
La Contratista deberá comunicar al Fiscal de Obras la designación de su residente y remitir sus datos dentro del plazo de 5 (cinco) días hábiles a partir de la fecha de la firma del contrato.
FISCALIZACIÓN DE LA OBRA
Todos los trabajos que ejecute la contratista deberán ser aprobados por la FISCALIZACIÓN DE OBRAS, la que tendrá en cuenta cantidad, calidad y procedimiento de ejecución.
La misma, tendrá en todo momento, derecho de acceso a todos los lugares donde se ejecuten las obras, se acopien materiales destinados a las obras, se preparen o acondicionen equipos destinados a la ejecución de las obras, dentro y fuera del recinto de los mismos, y se le brindarán todas las facilidades para el cumplimiento de su cometido, sin restricción ninguna.
La Contratista está obligada a suministrar a la FISCALIZACIÓN DE OBRA, todos los documentos (libro de obras, planillas, facturas de compra, análisis de laboratorios, especificaciones técnicas de elementos y herramientas) y materiales para su aprobación o rechazo en el momento en que la misma lo requiera.
La FISCALIZACIÓN DE OBRA tiene la suficiente facultad para rechazar todos aquellos trabajos que no reúnan las condiciones exigidas por el Contrato. Así mismo, está autorizada a ordenar la suspensión de las obras cuando, a su juicio, tal interrupción sea necesaria para garantizar la correcta ejecución de la obra.
A los efectos de una correcta ejecución de la obra, se realizarán las reuniones necesarias entre el Residente de Obra (de la Contratista) y la Fiscalización de Obra.
La Contratista deberá considerar entre sus obligaciones asistir a dichas reuniones, a las que será convocada por el Fiscal vía nota o por medio digital (mail, WhatsApp).
Para asegurar el cumplimiento de esta obligación, la Contratista deberá comunicar y transferir el contenido de esta disposición a conocimiento de sus personales.
En cada una de estas reuniones se labrarán actas que serán rubricadas por los participantes. Estas actas en sí mismas se constituirán en antecedentes válidas para juzgar posibles controversias.
LIBRO DE OBRAS
A los efectos del control de la obra, se llevará un (1) LIBRO DE OBRAS, proveído y elaborado por la Contratista, cuyas páginas estarán foliadas, en tres copias del mismo tenor (blanco, amarillo, celeste), siendo estas rubricadas con firma y sello original en cada página.
El libro de obras, permanecerá en el sitio de obras durante el proceso de ejecución de la misma, por lo que su custodia queda bajo la entera responsabilidad de la Contratista.
En un periodo promedio de quince (15) días de control de avance de ejecución de la obra se precederá al retiro de sus páginas quedando el original (blanco) en poder del Fiscal, el segundo original (amarillo) en poder de la Contratista y el tercer original (celeste) en poder del Director de Obras.
En dicho Libro de Obras, la Contratista dejará constancia de los trabajos y de la ejecución de los procesos en términos de porcentaje de avance y/o ejecución, de acuerdo a los planos, planilla de cómputo, a las Especificaciones Técnicas y al Cronograma de avance de otras y demás documentos del Contrato. En el mismo libro, la Fiscalización dejará constancia de todo control realizado.
En caso de paralización de los trabajos, se dejará constancia en el Libro de Obras, indicándose las causas, motivos y/o circunstancias que motivaron el hecho incluyendo fecha y hora. Para dicho caso el Fiscal de Obra elevará un informe vía escrito a la UOC, comunicando de la paralización de las obras y se procederá a labrar un Acta de Suspensión de Obra firmada por la Contratista, el Fiscal de Obras y el Asesor Jurídico de la Dirección de Contrataciones de la Convocante.
Se anotarán igualmente en el Libro de Obras las órdenes impartidas por el FISCAL, así como también, la Contratista está obligado a notificarse de las anotaciones y observaciones que conste en el libro de obras, y formular a su vez, las observaciones que estime conveniente.
La Fiscalización de Obra estará facultada a exigir, si lo creyera conveniente, la intensificación de limpiezas periódicas. Los residuos producidos por la limpieza y/o trabajos, serán retirados del área de la obra, por cuenta y cargo exclusivo del Contratista, debiendo considerar en su propuesta este retiro y transporte.
Si se realizarán los trabajos en horas nocturnas o en zonas de la obra sin iluminación natural, el Contratista proveerá la iluminación que posibilite a su personal o al de los gremios, el desarrollo de los trabajos.
El Pago de todos los derechos, que estará a su cargo y Costo, no le serán específicamente reembolsados, considerándose todo ello incluido en la propuesta adjudicataria.
Para proceder a la recepción provisoria del trabajo se procederá a una prueba de funcionalidad total de la infraestructura y de los equipos instalados en el trabajo.
REQUISITOS ESTABLECIDOS QUE DEBERAN SER CUMPLIDOS POR LA CONTRATISTA.
La contratista deberá proveer a la fiscalización dentro de los cinco días hábiles posterior a la firma del contrato la lista inicial de obreros (cantidad mínima permanente en obra: (3 TRES). Este documento deberá presentarse en una planilla que cuente con los datos de: nombre y apellido, especialidad específica y copia de cedula PARA EL CONTROL EN PORTERIA.
El contratista deberá proveer a sus obreros del siguiente sistema de indumentaria y seguridad: chaleco distintivo con la inscripción del nombre de la contratista en la parte posterior opcional reflectivo, zapatón de seguridad tipo punta de acero, guantes, lentes de protección y casco de seguridad de los colores establecidos a cada especialidad en la obra. Es uso de esta indumentaria será de carácter obligatorio y de plena responsabilidad del residente. El fiscal de obras de constatar el no cumplimiento de esta condición de trabajo tomara las medidas de suspensión de la jornada laboral (1 día).
La contratista deberá habilitar un libro de control de ingreso de personas ajenas a la obra, de esta manera se registrará el nombre de la persona que ingrese, hora, fecha y numero de cedula previa autorización del director de obras y/o Jefe o Superintendente de Obra Residente. Todo tipo de accidente que se pueda dar en el lugar de obras durante la ausencia del fiscal de obras queda plenamente a responsabilidad del director de obras y/o residente.
La contratista deberá proveer de cascos de seguridad (5 cinco) que permanecerán en el obrador para las visitas vinculantes y de fiscalización.
La Fiscalización, de constatar la ausencia del Residente, procederá a paralizar la obra por la jornada de trabajo. Hasta que dicha persona se presente en el sitio de obra.
La contratista deberá actualizar cada 15 (quince) días la lista plena de obreros que desempeñen funciones en el sitio de obra. (Deberá informar en caso de que haya cambios en la nómina inicial)
La contratista tiene plenamente prohibido el cambio de Residente de obra, sin la comunicación previa por escrito y posterior autorización de la fiscalización.
La contratista deberá presentar cada 15 (quince) días un informe fotográfico de los procesos constructivos, así como de los trabajos realizados según planilla de obra.
ASPECTOS AMBIENTALES Y SOCIALES
Todos los personales de la obra (incluyendo los profesionales y técnicos a cargo) deben de utilizar los equipos de protección personal correspondiente en el área de trabajo (casco de protección de cráneo, calzado de seguridad con punta reforzada, chaleco reflectante, ropa de trabajo, todos proveídos por la empresa contratista de manera individual y ajustada a las características anatómicas de cada persona. Así mismo, en cada caso y de acuerdo a la naturaleza del trabajo proveer los equipos de protección personal especial (ej.: trabajos de soldaduras, carga y descarga de materiales pesados, en altura, conexiones eléctricas, cortes especiales, en espacio confinado, otros).
Toda el área debe estar cercada y correctamente señalizada, especialmente con las indicaciones de: indumentaria obligatoria, zona de circulación de vehículos y maquinarias, prohibición de fumar, prohibición de cazar, zonas restringidas, riesgos y peligros, contactos para casos de emergencia, zona de almacenamiento de materiales, prohibido quemar.
La contratista debe contar con un Plan de Gestión de Residuos Sólidos (incluyendo clasificación, almacenamiento, transporte y disposición final en un sitio habilitado por las instancias correspondientes).
La contratista debe contar con un Plan de Contingencia para casos de emergencia (especialmente para accidentes de trabajo y combate contra incendios) que incluya capacitación a todos sus personales.
La contratista debe proveer servicio higiénico a sus personales.
En caso de que haya alteración del espacio verde, la contratista, debe recomponer las zonas afectadas.
La contratista deberá prever la utilización de contenedores móviles para escombros en casos de demolición y/o para remoción de restos de materiales de la construcción.
La contratista deberá realizar la limpieza diaria de la zona de obras.
La contratista deberá cumplir indefectiblemente las demás disposiciones establecidas en el Reglamento General Técnico de Seguridad, Higiene y Medicina en el Trabajo, así como también Cumplir las legislaciones vigentes, especialmente la de Calidad del Aire (Ley N° 5211/14), de Polución Sonora (Ley N° 1.100/97), y la Ley que Sanciona Delitos Contra el Medio Ambiente (Ley 716/96).
Por último, ante la ocurrencia de cualquier circunstancia imprevista se deberá consultar al Fiscal de la Obra para definir las acciones necesarias.
Lic. Víctor Mereles, Director General de Administración y Finanzas
El presente llamado se realiza a fin de adquirir Contenedores para Archivos, dada la importancia de los documentos, ya que los mismos custodian decisiones, actuaciones y son fuentes fiables de información que garantizan la seguridad y la transparencia de las actuaciones administrativas, apoya la gestión documental en la rendición de cuentas, además de brindar agilidad en la localización de la información en en momento que se requieran.
El llamado se realiza a fin de satisfacer la necesidad institucional de contar con los mencionados contenedores para archivar la documentación generada por la misma.
Las especificaciones técnicas fueron elaboradas en base a las necesidades de la Institución
La entrega de los bienes se realizará de acuerdo al plan de entrega y cronograma de cumplimiento, indicado en el presente apartado. Así mismo, de los documentos de embarque y otros que deberá suministrar el proveedor indicado a continuación:
El plazo de Ejecución será de 30 (TREINTA) días calendarios, desde la recepción por parte del Contratista de la Orden de Ejecución (Acta de Inicio) emitida por la Coordinación de Proyectos y Obras
La Recepción Provisoria de las Obras será Total a los 30 días calendarios posteriores al inicio de la obra.
La Recepción Definitiva tendrá lugar en el plazo de: 120 días calendarios después de la recepción provisoria de la obra.
| PLANILLA DE OBRAS | ||||||
| PROPIETARIO: Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal | ||||||
| UBICACIÓN : San Lorenzo , Km 10 ½, Ruta Mcal. Estigarribia | ||||||
| OBRA : Contenedor para Archivos | ||||||
| CRONOGRAMA DE OBRAS | ||||||
| ITEM | RUBRO | MES 1 | ||||
| CONTENEDOR | ||||||
| 1 | 25181701-9998 | Contenedor 40¨ | ||||
| TRABAJOS DE HERRERIA | ||||||
| 2 | 72152905-001 | Estructura metalica paredes | ||||
| 3 | 72152905-001 | Estructura metalica techo | ||||
| ABERTURAS | ||||||
| 4 | 72152402-001 | Puerta de vidrio templado Blindex de dos hojas corrediza, espesor 10mm (completo incluye cerradura herrajes y accesorios) | ||||
| REVESTIMIENTO CON AISLACION ISOPOR | ||||||
| 5 | 72102507-003 | Revestimiento PVC estandar paredes | ||||
| 6 | 72102507-001 | Revestimiento PVC estandar techo | ||||
| INSTALACION ELECTRICA | ||||||
| 7 | 72102201-003 | Boca de luz | ||||
| 8 | 72102201-003 | Boca de tomas comunes | ||||
| 9 | 81111804-002 | Boca de tomas computadoras | ||||
| 10 | 72101511-002 | Boca de AA | ||||
| 11 | 72102201-003 | Tablero trifasico | ||||
| 12 | 72102201-003 | Artefacto led redondo | ||||
| 13 | 72102201-003 | Toma industrial trifasico exterior | ||||
| PISO | ||||||
| 14 | 72102702-002 | Piso vinilico de alto trafico, incluye zócalo, esp. 3mm | ||||
| PINTURA | ||||||
| 15 | 72131601-012 | Pintura antioxido interior y exterior | ||||
| 16 | 72131601-012 | Pintura sintetico mate interior y exterior | ||||
| PROVISION E INSTALACION DE EXTINTORES | ||||||
| 17 | 46191601-001 | Extintor PQS - ABC de 10 kg | ||||
| PROVISION Y COLOCACION DE EXTRACTOR | ||||||
| 18 | 72101511-003 | Extractor Axial Q= 100 m3/h | ||||
| EXTERIORES | ||||||
| 19 | 72102209-9995 | Dado de H°Ciclopeo de 0,50x0,50 x 0,70 de alto | ||||
| 20 | 72131701-023 | Construcción de camineros de canto rodado de 1.50m de ancho, con contrapiso de cascote esp. 0.10m con gradas de acceso a cada contenedor | ||||
| 21 | 72102201-011 | Acometida desde la columna existente con cable multifilar de 4x6 mm tipo taller | ||||
| 22 | 72141122-001 | Instalación de línea subterránea desde el registro hasta el tablero en el contenedor | ||||
| 23 | 72141122-001 | Registro electrico de 25x25x30 con doble tapa | ||||
| 24 | 72131601-006 | Provisión y colocación de membrana de aluminio | ||||
| LIMPIEZA GENERAL | ||||||
| 25 | 72131601-013 | Limpieza y retiro de escombros | ||||
No aplica
Para la presente contratación se pone a disposición los siguientes planos o diseños:
No aplica
El embalaje, la identificación y la documentación dentro y fuera de los paquetes serán como se indican a continuación:
No aplica
Las inspecciones y pruebas serán como se indica a continuación:
En el lugar de recepción establecido en el Plan de Entregas, se procederá a la inspección y verificación en cuanto a calidad y cantidad, con los documentos pertinentes de acuerdo a las especificaciones técnicas, por técnicos designados por la Administración del SENACSA.
1. El proveedor realizará todas las pruebas y/o inspecciones de los Bienes, por su cuenta y sin costo alguno para la contratante.
2. Las inspecciones y pruebas podrán realizarse en las instalaciones del Proveedor o de sus subcontratistas, en el lugar de entrega y/o en el lugar de destino final de entrega de los bienes, o en otro lugar en este apartado.
Cuando dichas inspecciones o pruebas sean realizadas en recintos del Proveedor o de sus subcontratistas se le proporcionarán a los inspectores todas las facilidades y asistencia razonables, incluso el acceso a los planos y datos sobre producción, sin cargo alguno para la Contratante.
3. La Contratante o su representante designado tendrá derecho a presenciar las pruebas y/o inspecciones mencionadas en la cláusula anterior, siempre y cuando éste asuma todos los costos y gastos que ocasione su participación, incluyendo gastos de viaje, alojamiento y alimentación.
4. Cuando el proveedor esté listo para realizar dichas pruebas e inspecciones, notificará oportunamente a la contratante indicándole el lugar y la hora. El proveedor obtendrá de una tercera parte, si corresponde, o del fabricante cualquier permiso o consentimiento necesario para permitir a la contratante o a su representante designado presenciar las pruebas o inspecciones.
5. La Contratante podrá requerirle al proveedor que realice algunas pruebas y/o inspecciones que no están requeridas en el contrato, pero que considere necesarias para verificar que las características y funcionamiento de los bienes cumplan con los códigos de las especificaciones técnicas y normas establecidas en el contrato. Los costos adicionales razonables que incurra el Proveedor por dichas pruebas e inspecciones serán sumados al precio del contrato, en cuyo caso la contratante deberá justificar a través de un dictamen fundado en el interés público comprometido. Asimismo, si dichas pruebas y/o inspecciones impidieran el avance de la fabricación y/o el desempeño de otras obligaciones del proveedor bajo el Contrato, deberán realizarse los ajustes correspondientes a las Fechas de Entrega y de Cumplimiento y de las otras obligaciones afectadas.
6. El proveedor presentará a la contratante un informe de los resultados de dichas pruebas y/o inspecciones.
7. La contratante podrá rechazar algunos de los bienes o componentes de ellos que no pasen las pruebas o inspecciones o que no se ajusten a las especificaciones. El proveedor tendrá que rectificar o reemplazar dichos bienes o componentes rechazados o hacer las modificaciones necesarias para cumplir con las especificaciones sin ningún costo para la contratante. Asimismo, tendrá que repetir las pruebas o inspecciones, sin ningún costo para la contratante, una vez que notifique a la contratante.
8. El proveedor acepta que ni la realización de pruebas o inspecciones de los bienes o de parte de ellos, ni la presencia de la contratante o de su representante, ni la emisión de informes, lo eximirán de las garantías u otras obligaciones en virtud del contrato.
El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, será:
Planificación de indicadores de cumplimiento:
|
INDICADOR |
TIPO |
FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA |
| Acta de Recepción | Acta de Recepción | 30 (treinta) dias calendarios, desde la recepción por parte del Contratista de la Orden de Ejecución (Acta de Inicio) |
De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante deberá determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecución del contrato, así como planificar la cantidad de indicadores que deberán ser presentados durante la ejecución. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo de contratación de que se trate, deberá indicar el documento a ser comunicado a través del módulo de Seguimiento de Contratos y la cantidad de los mismos.
La convocante adjudicará el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la más baja y cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el oferente está calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.
1. La adjudicación en los procesos de contratación en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, se efectuará por las cantidades o montos máximos solicitados en el llamado, sin que ello implique obligación de la convocante de requerir la provisión de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligándose sí respecto de las cantidades o montos mínimos establecidos.
2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto mínimo establecido, deberá consultar al proveedor si desea ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el mínimo.
3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes requeridos, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podrán alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitación.
En aquellos llamados en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, cuando la Convocante deba disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podrá modificar el monto o las cantidades mínimas establecidas en las bases de la contratación.
La comunicación de la adjudicación a los oferentes será como sigue:
1. Dentro de los cinco (5) días corridos de haberse resuelto la adjudicación, la convocante comunicará a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas, copia del informe de evaluación y del acto administrativo de adjudicación, los cuales serán puestos a disposición pública en el referido sistema. Adicionalmente el sistema generará una notificación a los oferentes por los medios remotos de comunicación electrónica pertinentes, la cual será reglamentada por la DNCP.
2. En sustitución de la notificación a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas, las convocantes podrán dar a conocer la adjudicación por cédula de notificación a cada uno de los oferentes, acompañados de la copia íntegra del acto administrativo y del informe de evaluación. La no entrega del informe en ocasión de la notificación, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.
3. En caso de la convocante opte por la notificación física a los oferentes participantes, deberá realizarse únicamente con el acuse de recibo y en el mismo con expresa mención de haber recibido el informe de evaluación y la resolución de adjudicación.
4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberán ser notificadas a todos los oferentes, según el procedimiento indicado precedentemente.
5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberán ser por escrito y dirigirse a la dirección indicada en el contrato.
Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendrá la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la convocante explique los fundamentos que motivan su decisión.
La solicitud de audiencia informativa no suspenderá ni interrumpirá el plazo para la interposición de protestas.
La misma deberá ser solicitada dentro de los dos (2) días hábiles siguientes en que el oferente haya tomado conocimiento de los términos del Informe de Evaluación de Ofertas.
La convocante deberá dar respuesta a dicha solicitud dentro de los dos (2) días hábiles de haberla recibido y realizar la audiencia en un plazo que no exceda de dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de respuesta al oferente.
Luego de la notificación de adjudicación, el proveedor deberá presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes, los documentos indicados en el presente apartado.
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Documentos. Consorcios |
|
|
|
|